Commentaires
GM le 25/06/2007 à 11:33:35
Sur un autre ton Denise s'il te plaît; il y a des informations qui méritent d'être vérifiées avant d'être commentées.
mais ne te fais pas de souçi, il y a plusieurs personnes qui suivent discrêtement mais de très près ce qui se passe du côté de Fénelon. Le trou en effet n'a probablement pas fini de faire parler de lui.
Denise le 25/06/2007 à 11:01:55
c'est quoi ce délire comme quoi les fouilles archéologiques sont parties pour durer 8 mois de plus et qu'il va falloir trouver un million d'euros de plus pour financer ça? ce serait une information tout à fait sérieuse des affaires culturelles.
Et qu'est ce qu'ils foutent les gens de l'ADEPAF si c'est vrai faut vous bouger le fion les mecs puis faut alerter les médias d'urgence.
GM le 14/06/2007 à 11:40:53
au secours ! la web cam qui observe le chantier fénelon vient de choper la cataracte... ( allez donc voir sur le site de la mairie, vous constaterez que ce n'est pas bidon ! ) faut d'urgence faire appel à un ( une ) bonne ophtalmo pour nous traiter ce problème!
GM le 31/05/2007 à 10:48:21
encore lui allez vous dire.... mais oui mais oui .... car comme d'autres j'ai parcouru le canard ce matin, pour y lire que notre maire ne reçoit plus les courriers de l'ADEPAF ... ( la poste n'est plus ce qu'elle était! ) . Pour y lire aussi que cet été la construction du parking serait avancée de moitié: je vous suggère de glisser cet article de presse dans votre agenda papier ou électronique.....histoire d'en reparler en septembre!
GM le 29/05/2007 à 09:18:31
du nouveau....sur la toile! si vous allez sur le site de l'inrap .fr, que vous lanciez une recherche de site archéologique en précisant la région, le département et surtout l'année 2007, vous serez dirigé sur les allées fénelon:quelques lignes explicatives et quelques photos commentées pour faire patienter les plus curieux d'entre nous.
cocotte le 18/05/2007 à 22:23:01
Et ben en voilà une solution :
"faire un parking à vélo souterrain"
Les vélos passeraient bien mieux que les autos dans l'amphithéatre gallo romain ... et ne gêneraient, ainsi garés, en rien à la circulation du boulevard gambetta. Car il est bien vrai que la largeur du-dit boulevard, est quelque peu réduite !
Notre Maire, dans sa grandeur, a en effet penser à l'augmentation massive du tourisme (Lustucru confirme 15% d'augmentation en 2006) et a pour cela fait faire des trottoirs à la dimension de ses prétentions touristiques !
Imaginez une circulation sur 3 voix pour arpenter notre boulevard, la voie lente pour les personnes âgées ou en fauteuil, et les enfants, la voie centrale permettant les dépassements, l'autre étant destinée au sens inverse de la première.
Le bonheur ...
Du vrai Amélie Poulain
GM le 18/05/2007 à 11:57:24
La mairie de Cahors lance cette fois un nouvel appel d'offre pour le marché de coordination SPS dans le cadre de ce projet de parking: bien sur on pense à une procédure de " régularisation " minimale.... les délais d'exécution de ces nouveaux marchés seront de 30 mois .... une fois attribués vérifiés notifiés etc etc .... en clair la mairie espère liver ce parking avec plus de trois ans de retard.
Les cadurciens peuvent donc espérer pouvoir garer leur prochaine auto électrique ou à hydrogène dans un trou à la capacite à l'aspect et au cout insaisissables et qui va forcément aggraver les difficultés de circulation dans Cahors.
détail: une sortie de ce parking se fera ( ils vont se géner ! ) directement par les vomitoires d'un amphithéatre gallo romain. comme ça tout se justifie !
Le boulevard sera splendide mais chaque bicyclette et chaque tentative de créneau va y provoquer un bouchon.....
GM le 07/05/2007 à 17:36:22
Quel imbroglio: le marché de contrôle technique du parc souterrain fénelon a été attribué le 20 avril 2005 .... pourtant la mairie de Cahors lance à nouveau ce mois ci un appel d'offre pour un marché de contrôle technique sur ce même chantier: ( mais si mais si ) ...
ARROUET le 03/05/2007 à 12:02:36
Ah je suis très content de voir notre cher, très cher Maire intervenir ici... et se mettre même en colère lorsqu'on lui demande des comptes ! C'est vrai, quoi ? quel scandal ! On lui reprocherait de tout lancer les projets en même temps, au risque de plonger les finances communales au fond du gouffre, alors qu'elles n'y étaient pas encore tout à fait arrivées , Scandaleux ! On lui reproche les augmentations d'impôts ! Mais de quel droit ? Pour pouvoir discuter des impôts de Cahors, il faut habiter au moins à Lamagdelaine, cela donne le recul nécessaire pour pour juger sainement ! Et puis pour le bilan dont on ne veux assumer que la part réalisation et pas la part dépense, mélangeons allégrement ce qui a été réalisé par la Communauté des Communes et ce qui est réalisé par Cahors. Les Cadurciens sont au moins aussi cons que la moyenne des Français, si ceux -ci ont pu être enfumés depuis 5 ans par talonnette, Lecurru arrivera bien à enfumer aussi bien les cadurciens ! Alors une dernière fois, merci Monsieur le Maire et toutes mes félicitations pour ces trois augmentations consécutives des impôts supérieures à 6 % § Bravo ! Et si vous arriviez à être réelus avec untel bilan, déficit couvert par le bradage du patrimoine, augmentation record du nombre de personnel, endettement record et commune à la limite de la mise sous tutelle, eh bien, vous prouverez que le renouvellement des moeurs politiques n'est pas une nécessité en France.
GM le 03/05/2007 à 10:54:55
a l'heure ou les telespectateurs se remettent à peine du grand débat d'hier entre Ségo & Sarko je reviens vers les blogueurs annoncer que nous espérons des nouvelles de notre trou ( fénelon) prochainement:
on peut en effet supposer que la forme finale possible du parking ( et de sa surface ) , sa capacite qui va sans nul doute revenir à une valeur inférieure à celle qu'elle était avant que le maire ne demande à l'archi de rajouter une trentaine de places, et de fait sa rentabilité promise causent quelques souçi à notre maire.
La cohabitation architecturale entre la face extérieure d'un mur de parking souterrain prévu pour être remblayé ( et donc invisible ) et l'amphithéatre gallo romain pourrait ne pas être aussi évidente que celà.
Silencio se rejouit de la situation c'est son droit, le mien c'est de m'en atrister.....quant à ses conclusions pour les prochaines municipales, disons qu'elles me paraissent prématurées. pour finir j'ai une pensée pour ces deux tiers de son conseil qu'il va jeter..... belle image s'il en est de la politique municipale
silencio le 01/05/2007 à 21:19:22
voilà donc les prochaines municipales qui s'annoncent...le problème c'est qu'à Gauche il y a pléthore de candidats et disons-le, le grand déballage de prétendants. Les uns n'aimant pas les autres, ceux qui détesteront toujours les cosaques, les socialistes qui veulent bouffer les radicaux et inversement, ne parlons pas des coups fourrés..De l'autre côté, il reste Marc LECURU qui va jeter 2/3 de cette liste qui n'était pas la sienne d'ailleurs. Il va aspirer une partie de gens de la société civile cadurcienne, ouvrir même à des personnalités de sensibilités de gauche qui ont par le passé marqué cette ville par leur expérience. Il va aller chercher ces fameux socialistes-centristes qui ont voté bayrou ( et oui, il faut voir la vérité en face..) et il marginalisera le conseiller à la cour des comptes . Pendant ce temps, la gauche se battra pour revendiquer la tête, le mixage au second tour sera une catastrophe et Marc LECURU pourra profiter de ce magma pour remporter la victoire.
Auparavant, car il faut bien tout prévoir, la gauche va canarder la candidate investie par le PS et le PRG, mais celà c'était avant le déconfiture du 6 mai et les engagements d'hier ne concernaient que ceux qui les ont entendus..Le 7 mai, Miquel va lancer sa torpille et les coups vont tomber. du régal tout celà finalement pour les municipales où le parking avance ( et oui les amis !) quand aux nostalgiques du Nanard, nous à la mairie, on s'en passe un peu finalement. On bosse décontract et les cadurciens ne s'en portent pas plus mal !
tryphon le 01/05/2007 à 18:57:34
ainsi qu'une bastille pour les esprits chagrins dans v(n)otre genre
El magnifico le 01/05/2007 à 18:53:06
Merci pour ce rappel salutaire "cocotte". Mais que "silencio" et "lustucru" se rassurent : le grand Yaka à talonette a proposé un plan national de lutte contre la maladie d'Alzeihmer!!!
cocotte le 01/05/2007 à 17:03:39
Tiens, tiens, je me promenais par là et je lis avec attention la réponse de Lustucru faite à Levrai...
Lustucru, bizarre un tel surnom ... sur le coup je me suis dit, c'est pas vrai, le Maire Cadurcien en personne vient poster sur ce blog !
Puis j'ai réfléchi que ce ne pouvait être qu'une taupe, au sens propre comme au figuré ... j'entends par là :
1) quelqu'un qui ne voit pas plus loin que son nez
2) un fouteur de trouble (excusez-moi du terme)
Alors, après le repas, mon esprit s'est laissé aller aux souvenirs ...
LES TRAVAUX :
Lustucru affirme qu'il n'y en a pas eu avant que le dernier Maire de Cahors, M. Lecuru, n'arrive.
Alors pourquoi je me souviens de :
- la création de la médiathèque
- la création du Parc d'exposition
- la création de la Place François Miterrand, dont malheureusement la magnifique glycine a été arrachée tout récemment au détriment de barrières
- la réfection d'une première partie du boulevard Gambetta
- la réfection de la place du Marché
- la pavage de nombreuses rues
- la réfection de la Halle
- la réfection de plusieurs églises de la commune
- la création de l'annexe de la Mairie, rue Wilson
- la réfection de la Cité Bessières (bureaux pour les associations locales, le Palais des congrès)
- le Palais de sports (tout à coté)
- la création de nombreuses terrasses pour nos cafés (remboursables par eux sur 10 ans)
- les fontaines : fontaine musicale, fontaine au fond du bld Gambetta, fond rue St James
- l'école de musique et l'auditorium
- le boulodrome à St Georges
- la Plaine St Mary pour les nomades
- la piscine d'été
- la plaine Cabessut
- la résidence d'Olt
- le parking du Phare
- la réfection de notre magnifique théatre
- la réfection de l'Espace Valentré
- les ateliers municipaux près de laroque-des-arcs
- les serres municipales coté Pradines
- et les Jardins Secrets qui ont été initiés sous M. B.Charles ... ne vous déplaise
...
LE MAIRE ACTUEL A CONTINUE :
- la réfection de la 2nd partie du boulevard, ce qui était prévue par la municipalité sous M. B.Charles
- le pavage du Pont Valentré ... dommage ! ce n'est pas pavé mais galé ... cela fait toute une différence car allez faire rouler des poussettes sur des galets, ou marchez avec des talons ... quoique des galets, ça fait penser à la plage ... c'est vrai puisque nous en sommes si près !!!?!!!
- les berges du Lot : très bonne initiative car ainsi M. Le Maire créé un endroit supplémentaire pour soulager nos toutous adorés, pour un lieu de rencontre et d'abri des SDF, un lieu également de "fumette"
- Médaille européenne pour les fleurs : Bravo ! et vous pouvez dire merci aux contribuables qui l'ont largement payé ... et oui : il a fallu étaler "du bifton" pour héberger, nourrir ... toute la délégation du jury venu en grande pompe
- vous parlez de la station d'épuration : je me rappelles que l'étude avait été faite et payée sous le mandat de M. B.Charles, mais que l'opposition, M. Roumégoux, avait tout fait stopper. Raison invoquée à l'époque : bureau d'études trop cher ... alors ne soyez pas si présomptueux en vous lançant les fleurs que d'autres ont fait pousser (sachant que vous avez fait intervenir le même bureau d'études...)
- et pour en finir : le gouffre du Parking central ... ah ! au départ il s'agissait de gagner 30 places à quel prix, à quel sacrifice ... maintenant il faudra maintenir une partie des vestiges ... donc par déduction : perdre des places de parking (c'est mathématique)
J' EN VIENS MAINTENANT A LA DOULOUREUSE :
En vous faisant partager mes contributions financières personnelles à la commune de Cahors (et oui j'habite moi aussi Cahors ... et pas à Lamagdeleine)
1) Taxe d'habitation - concernant la part commune
de 2001 à 2006, j'ai eu une augmentation financière de 31 %
2) Taxe foncière sur propriété batie
de 2001 à 2006, j'ai eu une augmentation financière de 39 %
70 % d'augmentation sur cinq ans, et ce n'est que la part "commune" je le répète.
COMPARAISON
Ben y'a pas photo ! ma liste est plus longue que la votre et moins couteuse !
Nananère : c'est moi qui est la plus grosse !
Il semble par votre dernière phrase adressée à Levrai que vous méprisez la vérité quand elle vous dérange ... alors vous allez me mépriser aussi ?
Je laisse d'autres voix s'exprimer sur le sujet ...
J'espère aussi que Levrai va répondre à vos propos
LE TOURISME
Vous parlez Lustucru d'une augmentation de 15%, bien sur : chiffre officiel ou officieux de la Mairie, hein !
tryphon le 01/05/2007 à 14:19:02
tu cherches un job?
silencio le 01/05/2007 à 11:55:28
halte au feu ! regardez le score de BAYROU les gards énervés un peu socialisant sur les bords. Cahors est bien un mélange de centristes, qui veulent d'un maire qui sait ce qu'il veut, qui a un bilan, qui sait proner l'honnêteté et l'ouverture et qui dialogue ! Il le prouve en venant là un 1er mai en plus...avec des gens d'ouverture, un bilan assez flatteur sur la fin, le Marc Lecuru peut vous en refiler pour un autre mandat tellement vous êtes empétrés dans vos querelles internes, avec les cousins et alliés d'un jour devenus le lendemain ennemis de toujours ! quand au PC avec 2 %, il va pas vous aider le cosaque...Alors, regardez bien avancer le maire de CAHORS dans les prochaines semaines et vous verrez que rien n'est simple à gauche et que par contre pour lui, son parcours n'est pas si ridicule que çà car il n'y a pas que les bases, les travaux etc...il y a aussi les alliances, les opportunités, le vent de l'histoire, le "j'élimine celui là au profit de tel autre..."
El magnifico le 01/05/2007 à 10:37:26
T'es trop fort , lustucru! Les bases fiscales s'élargissent de 1.8 % puis tu les montes à 4.4%!
Dis-donc, vu tes compétences financières, tu vas finir par piquer la place de Besson, le nouveau consultant senior embauché par Sarko et arraché à la concurrence socialiste!D'ailleurs, je ne comprends pas qu'un type comme Sarko n'a pas encore distingué le Vauban de Cahors et te proposer un maroquin ministériel!
Mais c'est vrai aussi qu'on peut s'amuser à discuter ton bilan ou ton action politique parce que tu viens t'expliquer sur ce blog, et ça, ça se respecte!
El magnifico le 01/05/2007 à 10:37:25
T'es trop fort , lustucru! Les bases fiscales s'élargissent de 1.8 % puis tu les montes à 4.4%!
Dis-donc, vu tes compétences financières, tu vas finir par piquer la place de Besson, le nouveau consultant senior embauché par Sarko et arraché à la concurrence socialiste!D'ailleurs, je ne comprends pas qu'un type comme Sarko n'a pas encore distingué le Vauban de Cahors et te proposer un maroquin ministériel!
Mais c'est vrai aussi qu'on peut s'amuser à discuter ton bilan ou ton action politique parce que tu viens t'expliquer sur ce blog, et ça, ça se respecte!
lustucru le 01/05/2007 à 09:12:45
@levrai
En voilà un qui porte bien mal son pseudo, vu le nombre de contre vérités présentes dans son intervention.
Pour aller du ridicule à l'essentiel : climatisation et bar datent d'une époque bien antérieure; quant à la TV grand écran, il est relié à un ordinateur car ce bureau est un lieu de travail et j'ai fait arrêter l'abonnement à Canal + , là aussi un héritage.
Pour le reste, vous vous plaignez des travaux ! C'est exact qu'en tant que cadurcien, vous n'avez pas dû en voir beaucoup dans les années écoulées, il n'y en avait pas.
Sur la fréquentation touristique, votre remarque sur les "rares" touristes est stupide puisqu'en 2006, elle a augmenté de 15%, chiffres officiels. (Vous êtes d'ailleurs apparemment fâché avec les chiffres puisque les taux augmenteront à Cahors de 4,4% et non de 7). Pour en revenir aux touristes, ce qu'ils viennent voir à Cahors prioritairement, c'est le Pont Valentré, bien sûr, puis les Jardins Secrets. Dommage pour votre argumentation, ils ne viennent pas admirer les bagnoles en centre ville dont vous semblez vous délecter.
Vous voulez des places de parking au centre ville mais surtout pas de travaux, vous faîtes comment ?
Vous voulez une ville plus propre, alors respectez là et respectez ses agents qui ne sont pas uniquement là pour ramasser les merdes de VOS chiens.
Pour ce qui est de ma vie politique future et ce que vous croyez en savoir, je vous laisse à vos délires mais une chose est certaine, on ne pourra pas me reprocher d'avoir rien fait (berges du Lot, station d'épuration,boulevard Gambetta, quartier de la Barre, Cabazat, pont Valentré, toutes les cours d'école avec des aires de jeux, rue Saint Jammes, rue Jean XXII, squares de quartier, nouveaux équipements sportifs à Cabessut, rénovation des stades Desprat et Ilbert, conteneurs enterrés et boutiques à déchets, etc..)et tout cela en 5 ans à peine. J'aurai donc fait ma part de travail. Vous pourrez, en buvant votre champagne, comparer avec l'action de mes prédécesseurs.
Je ne sais, pour en terminer, à quelle prétendue appétance vous faites allusion mais ce genre de petite bassesse ne vous honore pas. Si, toutefois, elle vous procure une satisfaction, sachez que j'en suis heureux pour vous, mais qu"elle ne vous rend pas moins méprisable pour autant.
levrai le 23/04/2007 à 21:22:34
Y'en a marre de ses fouilles !
Qu'est-ce qu'on en a à faire, des rues, des maisons, amphithéatre et autre qui se sont effondrées il y a des décennies.
Moi, je vis aujourd'hui ! Je bosse et transpire tous les jours pour nourrir ma famille ! Je paye mes impôts et j'apprends qu'ils vont encore augmenter, pour ce qui est de la commune de Cahors, de 7% ! La réalité sera plus près du double, je le crains !
Alors !
Stop au gaspillage des deniers publics !
Quelles images, quels souvenirs donne-t-on en cette période estivale aux quelques rares et valeureux touristes :
- des palissades,
- du grillage
- des trottoirs pas finis
- des camions, grues, bulls ... en tout genre
- des vitrines tout le long du boulevard, pleines de poussières. Pas moyen d'un café en terrasse, à cause du bruit et de la poussière ...
- de l'impossibilité de se garer en centre
- des crottes de chien non ramassées par nos éboueurs pourtant nombreux
... et j'en passe
En tant que cadurcien, je n'ai jamais connu Cahors dans un si lamentable état ...
Alors, notre Maire dort-il bien à Lamagdeleine, dans le calme et la sérénité ; son parking privé et réservé derrière la Mairie, lui convient-il ? La climatisation, le bar et la TV grand écran qui prônent dans son immense bureau, sont-ils à sa convenance ?
Qu'il vienne passer quelques nuits en centre ville, qu'ils se rendent compte du mécontentement des citoyens, commerçants.
Quel commerçant n'est pas en chute libre pour son chiffre d'affaires ! Comment vont-ils remonter la pente et quand ?
Dès l'année prochaine, après votre départ, Monsieur Le Maire, je le leur souhaite ....
Vous affirmez déjà votre intention de ne pas vous présenter ... vous faites bien, la veste risquerait d'être un peu trop grande ...
Revenons réalistes, nous ne sommes qu'une modeste ville de moins de 20 000 habitants, n'ayons pas l'ambition des grandes ...
Nous ne possédons ni armée, ni université, ni grosses usines ... les seuls qui nous amènent des euros, ceux sont les touristes ... et nous ne faisons que les malmener et les insiter à ne plus revenir !
Tant que j'y suis : Stop aux fleurs à gogo ... gourmandes en eau alors que nous sommes en pleine lutte nationale contre l'économie d'eau ! c'est une honte ...
Nous sommes nombreux, à ne pas accepter cette façon de gérer notre ville ...
Vivement Mars 2008 que je sabre le champagne (et oui, je n'ai pas la même appétance que vous) pour fêter votre départ
GM le 17/04/2007 à 16:41:26
Je vais faire plaisir à tous ceux qui sont favorables au projet de parking souterrain: à l'heure ou la rumeur circule comme quoi le projet est planté pour cause d'amphi, j'annonce au contraire qu'il n'a jamais été en aussi bonne voie Bien sur le projet devrait se voir réduit ( ça change car tout récemment le maire avait demandé à l'archi de le grossir un peu ) mais des voies d'accès aux engins viennent d'être réalisées, une foreuse se prépare à travailler .... bref attendons nous à voir une grue s'éléver dans le ciel d'un moment à l'autre
GM le 02/04/2007 à 14:24:28
Aujourd'hui le site était truffé de très jeunes archéologues casqués... vu la fragilité au vent de la cloture bardée qui passe son temps à se vautrer, c'était non seulement obligatoire mais aussi recommandé de se protéger le crâne... mais quand je pense qu'ils ( les chefs ) nous ont tous baratiné au prétexte que la construction des parois périmétrales était un préalable - pour raisons évidentes de sécurité - à la reprise des fouilles...salades et foutage de gueuleque tout ça!
ARROUET le 02/04/2007 à 13:26:12
J'ai trouvé assez scandaleux de la part de l'arracheur de dents d'insulter ce brave et honnête Jean Milhau sur son projet en cours de finition d'hôtel du Département !!! Lui qui a eu une gestion financière aussi sage et aussi saine se faire attaquer par ce jean foutre !!! c'est vraiment un comble !
GM le 30/03/2007 à 11:39:54
Ouais, je sais, vous allez me dire que le rôle d'un Maire c'est aussi de rafraichir la mémoire de son opposition, mais ça fait rien, j'aurais préfèré qu'il nous parle des amphi de Saintes, Gennes, Fourvières de Pula de Pompéi de Grand ( En 1995 , une couverture de gradins en bois a été installée dans un souci de préservation. Il y a aujourd'hui 4 500 places disponibles pour des spectacles, afin de redonner vie au site gallo-romain. ) ou encore Carthage plutôt que du bureau à Miquel
GM le 30/03/2007 à 10:43:29
j'ai fait hier une brève appartition dans la salle du conseil municipal pour y entendre le maire qui, dans le cadre de son projet de parking, a bien souligné que celui du phare était déficitaire et que le palais princier en finition à regourd allait couter largement plus cher que le projet fénelon: Il a sans doute raison, mais ça colle le bourdon d'entendre un élu chercher à justifier ses choix en les comparant non pas à ce qui se fait de mieux mais à ce qui s'est fait ( dans le passé ) de pas bien ,de mal et ou de pire..... on peut du coup y trouver comme message que le projet Fénelon est à classer dans la catégorie du moins pire.....
C'est vrai qu'il fut un temps ou le parking Fénelon était facilement comparé à celui de Montauban
mais à montauban ils ont eux aussi leurs berlinoises, mais supoudrées d 'arsenic jusqu'à "plomber " d'un étage le projet.
Gambetta le 28/03/2007 à 14:37:14
revenons à l'Histoire. Je fais partie de celle-là. On m'avait mis là, fier et tronant du haut de mon socle. On m'a déplacé par la volonté aveugle de quelques politicards en mal de conquêtes d'espaces, sous le prétexte d'en faire profiter autrui...Sous mes pieds, les cahorsins avaient jadis tenu l'agora, sont venus ici évoquer l'avenir, partager la vie et dire le présent. L'eau de la rivière est venue se mêler au feu de la vie. J'avais clamé l'absurdité de me toucher d'un poil car je savais que je gardais un trésor sous mes pieds. Muet je suis resté pendant de très longues années. Et lorsque j'ai causé, personne n'a relayé mes hires. Vous avez là maintenant, sous vos yeux, les bijoux de cette Ville. J'en suis un à moi tout seul et voilà qu'il faut que j'en partage la renommée avec ce site qui n'en est qu'à ses débuts dans les découvertes. Que celui qui est venu se frotter à ma tête avec la nacelle en tire les conclusions. Lui et ses fidéles qui se sont tant réunis pour sacrifier cet espace. Aux autres qui l'ont précédé, j'avais déposé dans le coffre du Musée, à côté de mon oeil en verre, ce lourd secret dans un testament. Le père de l'Europe puis le pharmacien ensuite n'ont pas osé ce sacrilège. Je leur en suis reconnaissant. Que ceux qui ont osé, bravant la vindicte populaire, insultant ainsi l'Histoire, refusant d'écouter la sagesse d'un peuple et les ripostes glorieuses de quelques uns, se pament d'avoir eu la chance de découvrir ce trésor et fassent en sorte, pour les générations futures, que CAHORS devienne aussi célèbre qu'ARLES et NIMES ! Vous héritez de nouveau d'un fabuleux trésor. Gambetta, le Pont Valentré, le Musée Henri Martin...Vous voulez quoi encore ?
GM le 28/03/2007 à 11:09:40
Ce ne sont pas les politiques qui ont la solution; ils n'ont que le pouvoir de réaliser des choix.
Cest bien là le vrai problème: une fois élus ils se prennent souvent pour Dieu et croient avoir acquis en même temps que le fauteuil de patron le monopole des bonnes idées ce qui est à la fois prétentieux et faux.
Vient ensuite la tentation de l'usage immodéré du pouvoir qui les conduit (parfois) à faire passer leur dignité et l'image du chef en priorité devant la sagesse et le bon sens...
Ce que je dis ne s'adresse pas à une personne ni à une tendance politique particulière. Il est des exemples de toutes les couleurs.
Clément de Magny le 28/03/2007 à 09:58:30
Merci GM cette fois-ci on avance.
Peut on espérer entendre ou lire ce soir au conseil municipal,demain dans la presse ou à la radio,les candidats au fauteuil de maire de Cahors,et le maire actuel sont prêts à collaborer(vilain mot,mais belle action)dans l'intérêt supérieur de Cahors?
Collaborer pour trouver des solutions au problème de la sauvegarde du patrimoine d'une part et du parking d'autre part.Cahors ne peut pas être la seule ville du monde occidental à n'avoir qu'un parking aérien dans l'hyper centre,ce problème ne ne peut être résolu avec les seules bonnes initiatives des parkings de dissuasion(Lecuru) et les bus urbains(Charles).
L'intérêt supérieur de la ville exige que les élus et les candidats de droite et de gauche prennent ces deux problèmes à bras le corps afin de le résoudre ensemble.
La solution ne viendra pas de M.Miquel et du conseil général qui a tout intérêt à laisser pourrir en espérant tirer les marrons du feu,comme il le fait pour l'aérodrome de Cahors et pour la zone d'activités, de Cahors sud.C'est lui ou le chaos.
Bernard,Marc, Dominique,Serge,Jean-Marc,Rolland,
Michel,...les cadurciens vous écoutent!
GM le 28/03/2007 à 09:28:50
quand je dis " projet très éloigné " il faut comprendre " très différent " ( dimmensions capacité organisation intérieure cout position exacte etc etc )
GM le 28/03/2007 à 09:24:07
Pour Clément de Magny: ce n'est pas parce qu'on s'est fourvoyé dans une mauvaise direction qu'il faut poursuivre l'erreur jusqu'à l'irréparable.
Pour bien comprendre la situation il faut se reporter à la législation en vigueur qui dit:
Les sites archéologiques les plus remarquables, qu’ils soient visibles en surfaces ou totalement enfouis, peuvent profiter des mesures de sauvegarde prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques au même titre que le patrimoine bâti. Ils peuvent donc être classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire et bénéficient alors de toutes les dispositions figurant dans la législation sur les monuments historiques.
"L'immeuble classé [parmi les monuments historiques] ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le minstre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier " (article 9 de la loi de 1913 et article 3 du décret du 14 juin 1996).
En conclusion; on doit se rendre à l'évidence; dès lors qu'il y a découverte majeure, l'aménageur ne maitrise plus à lui tout seul la situation:il faudra donc en priorité décider de jusqu'ou on va fouiller, de quelle façon préserver au mieux l'intégrité des vestiges, probablement meme comment les restaurer pour les rendre " présentables " et les mettre en valeur, sans doute trouver des financements complémentaires, mettre à l'étude le projet architectural qui intègrera un ou plusieurs vestiges ( n'oublions pas qu'il n'y a pas que cette amorce d'amphithéatre le site en est truffé! ); se demander ensuite si ce projet supporte et autorise un autre projet du type parking souterrain à proximité immédiate etc....
Quand bien meme ce serait le cas, il conviendrait alors de déposer un nouveau permis ( après mise en compétition de nouvelles équipes d'ingéniérie ) puisque il s'agirait alors d'un tout autre projet très éloigné du premier.
Bref cessons de nous égarer, c'est plus que du retard que j'annonce car c'est une chance inespérée pour Cahors que de posséder de tels trésors.... ayons la sagesse de tirer un trait sur CE projet de parking et de regarder un peu plus loin pour essayer d'imaginer Cahors qui aurait troqué e une boite en béton qui pue le monoxyde de carbone contre un théatre de verdure conduisant à un site historique avec comme pièce majeure son amphi gallo romain .
Anus horribilis le 28/03/2007 à 08:30:12
Si les découvertes se révèlent aussi décisives sur le plan archéologique, alors il faudra continuer les fouilles et raser l'office de tourisme, la mairie etc????
Clément de Magny le 27/03/2007 à 23:25:12
Parking:le vin est tiré il faut le boire!
Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la ville:un trou et des découvertes archéologiques peut-être majeures, le chantier va prendre du retard.Beaucoup nous dit GM qui a l'air bien informé.
Un parking plus petit ou décalé disent les uns.Impossible sans retard disent les autres.
Une coque de verre pour les touristes proposent les uns.Pas de parking répondent les autres.
Une chance pour Cahors dit le Maire.Catastrophe disent les autres.
Bon c'est très dommage mais les arbres sont arrachés,le vin est tiré.Ne faudrait-il pas le boire?
Même si vous êtes en désaccord sur la nécessité du parking et sur son emplacement,connerie ou pas c'est fait.Qui va payer de toute façon?
Ne faudrait il pas un moratoire, une réunion de tous pour sortir du trou?Sauver ce qui peut l'être,protéger ce qui doit l'être,trouver une solution en confiant le parking à venir à une société privée pour désendetter la ville,s'entendre pour le plus grand profit des cadurciens ne serait-ce pas une bonne carte pour de futures municipales?
Faites passer l'intérêt général avant vos querelles.Les cadurciens vous en seront reconnaissants.
gambetta le 24/03/2007 à 21:24:40
Comment ne pas clamer ma révolte devant le silence, que dis-je la trahison, de tous ceux qui n'ont pas voulu entendre mes suppliques ? J'étais là haut, juché sur mon socle. J'entendais tout de ce Cahors qui rale, je voyais les uns et les autres dire et médire, faire et défaire des stratégies. J'ai crié, hurlé, tenté de soulever ce peuple contre ma descente sous le prétexte que ce parking voulu à la gloire du Maire n'était qu'une machinerie à béton. De ces progrès que l'Homme, avec le temps, a su dompter. Sauf que depuis des lustres, j'étais là pour protéger cette chape de béton comme un guetteur. Les boches m'ont déjà piqué les canons jadis...Même avec un oeil ouvert, je veille et surveille. Je savais que dessous ma place, il y avait l'Histoire. Celle de cette ville. Et personne n'a voulu me croire. Me comprendre. M'entendre. On m'a coupé ma treille. Silence ! On m'a enlevé de mon socle. Silence ! Pire, le maire est venu me narguer, me toiser du haut de sa nacelle. Pas un écho chez les Cadurciens. Moi qui ait soulevé tant de révoltes jadis, qui ait provoqué mes ennemis à la chambre des députés, je vous maudis de m'avoir laissé seul. Je suis désormais les pieds sur le pavé, tronant sur une "tribune" de fortune. Que va t-on faire de moi ? Ces idiots ont tellement de questions à répondre, d'interrogations à régler, de fric à trouver que je vais encore passer du temps sur cet échafaudage de fortune. Mais n'avais-je pas dit précédemment que celui qui prendrait le risque de me descendre de mon socle serait à son tour descendu de son trône ? Que l'on me relise. Et que l'on me dise si je n'avais pas finalement raison ?
GM le 24/03/2007 à 10:11:41
La dépêche l'annonce ce matin: il s'agit bien sur d'un amphithéatre,(les archéologues l'ont su très vite) mais " on " a voulu faire perdurer un faux suspens.
Un amphi et pas un petit: le rayon de courbure des vestiges traduit un édifice qui en dira long sur la vilel qu'était Cahors à l'époque Gallo Romaine.
On ne sait pas encore sous quelle forme les vestiges devront être conservés et mis en valeur mais on nous annonce qu'une cohabitation site touristique historique et béton d'un parking rétréci n'est pas à exclure.
Sur le sujet l'encre n'est donc pas prête de cesser de couler....il nous en reste sous le coude!
GM le 21/03/2007 à 10:08:12
quelle rigolade ce matin en lisant un hebdo d'informations locales: on peut y lire que quelque soit l'intérêt des vestiges mis à jour le parking se fera quand même quitte à le réduire de 458 ( sa capacité prévue au projet ) à 350 voir 300 ..... tout ça d'un simple coup de ratures suir les plans.... On marche sur la êêtete: et pour des tas de raisons; cette fois je n'en donne qu'une !
Un parking, c'est des travées de bagnoles, derrière ou entre ces travées de bagnoles, ce sont des allées de circulation: et l'ensemble dans une foret de poteaux et de poutres béton :vu que le projet est organisé en longueur - sur le principe de 4 rangées de bagnoles ( deux sur le périmètre extérieur et deux en vis à vis au centre ) pour deux allées de circulation - ce qui est une solution " optimisée ", le réduire en largeur semble quasi impossible car on friserait alors un projet totalement irrationnel, et le réduire en longueur dans les proportions de plusieurs dizaines de mètres ( emprise des vestiges gallo romains mis à jour ) , ce serait presque pire:
souvenons nous que le projet initial de l'Architecte Nebout faisait 426 places, que le Maire de Cahors lui a demandé de l'agrandir à 458 pour le déclarer vainqueur ....sans compter que le programme du concours portait sur un parking de plus ou moins 500 places.
sur l'aspect administratif .... modifier un projet dans de telles proportions ( dimmensions position capacité etc ) ressemble tout à fait à un autre projet.
Pierre-Paul Riquet le 20/03/2007 à 23:11:26
cher Arrouet vous avez perdu le sens de l'orientation! ou vous êtes toulousain!
Pierre Paul Riquet, c'est moi,affublé d'une redigote,de bas de soie et de cheveux de gonzesse . je montre toujours le quartier des putes,allez disons plutôt des péripatétitiennes.
Léon, mon pote,cadurcien montre toujours,je rends cet hommage à Lustucru- qui rentre de Normandie cette nuit où il a conduit des lascars de Bégoux et quelques gazettiers visiter un centre de la seconde chance-lustucru donc a laissé Léon dans le bon sens.Il montre le nord Est et l'ennemi,
l'office de tourisme,la rue Wilson où il est né,plus à l'ouest ,le lycée clément Marot,le Palais d'été du gouverneur(oh!pardon!)
ARROUET le 20/03/2007 à 15:25:27
Il est une tradition, dans chaque ville, que la statue d'un grand personnage local indiquait d'un geste large, non l'avenir radieux qui attendait les pieds qui marcherait dans le chemin du progrès en serrant les mains de la prospérité, mais tout simplement le quartier ou se tenaient quelques maisons mal famées... Ainsi à Toulouse, Pierre Paul Riquet en haut des allées Jean Jaurès (si cher au coeur de Sarkozy qu'il na pas encore pensé baptiser une rue de neuilly de ce nom...) indiquait tout bonnement la direction du quartier des prostituées. Il paraît que Gambetta, à Cahors signalait la présence d'une bonne Maison dans le quartier des badernes, maison que je n'ai pas eu le bonheur de connaître. Mais voilà que nos Maires sont maintenant des pisses-froid et ils modifient l'emplacement où nos grands hommes sont plantés pour faire mentir cette vieille légende... Ainsi PPR, à Toulouse a été subtilement changé de place de manière à ce que sa main indique une direction sans intérêt tandis que notre Gambetta indique maintenant la direction de la Caisse d'épargne de la Rue Clémenceau... Honte à toi baudis, couvre toi le front de cendres Lecuru !!!
GM le 20/03/2007 à 14:03:52
c'est un peu ça que j'ai voulu dire oui....
CLEM le 20/03/2007 à 11:55:14
Ou bien on le fait ailleurs !!!
GM le 20/03/2007 à 11:52:29
vous me connaissez comme étant un farouche opposant à CE projet de parking, pour autant je dois admettre ( même s'il m'a fallu boire un grand verre pour l'avaler ) que c'est grâce à l'entêtement aveugle du maire actuel que ces trésors archéologiques surgissent du passé.
Ce que je digère encore moins bien c'est qu'on nous ait raconté des salades berlinoises pour avoir la bénédiction à commencer le chantier de bâtiment celui là, c'est aussi qu'on ait signé les marchés d'entreprises dans la précipitation .....
aujourd'hui la priorité absolue sera de dire comment poursuivre les fouilles archéologiques sans " trop déborder sur ce qui est prévu au titre du marché de gros œuvre, ensuite comment mettre en valeur les vestiges de valeur et sous quel projet architectural, enfin on se posera la question du stationnement des bagnoles à Cahors.
A savoir qu'on de "déplace" pas un projet ne serait ce que de 20 mètres comme ça: faut déposer un nouveau permis ou au mieux un modificatif; faire des fouilles archéologiques à l'endroit de la nouvelle implantation....... adapter les marchés par avenants si c'est pas en passer de nouveaux après mise en concurrence.....
bref c'est un peu comme l'histoire du boulevard dont certains disent qu'il marche bien en sens unique et qu'on devrait le laisser ainsi:
.... il se trouve que toutes les études que tous les marchés ont été passés pour un boulevard à double sens, que tout à été dimmensionné étudié et prévu dans cet objectif final: alors faisons nous à l'idée que c'est à double sens qu'il sera et oublions tout le reste.
"on" ne peut réaliser un projet que comme il a été prévu, ou alors ça devient un autre projet: dans ce cas on abandonne le premier et on en étudie un autre.
Donc, soit le projet de parking se fait là ou il était prévu, soit on déclare un" faux départ " , on paye les factures et on recommence tout depuis le début.
CLEM le 20/03/2007 à 10:22:05
Vraiment, heureusement que la décision de faire ce parking a été prise !!! Sinon nous n'aurions jamais pu faire cette découverte !!!
Citation un peu exagérée de notre bon Maire qui nous apprend ici qu'en fait les travaux n'avaient pour but véritable que de permettre des fouilles archéologiques sérieuses du sous sol cadurcien...
C'est là que l'on peut faire les reproches les plus sérieux à Jean Milhau et à son successeur d'avoir choisi comme site du nouveau Conseil général, un endroit totalement dépourvu de vestiges archéologiques !!! Quels incompétents !
Pierre Paul Riquet le 18/03/2007 à 23:35:51
Mon expérience de perceur de canaux m'a poussé à pénétrer à "Padirac",le boyau qui s'ouvre dans la cour du collège Gambetta,sous la cour d'honneur contre la galerie qui conduit au bureau du principal.C'est là que les plus anciens du Lycée enfermaient autrefois les bizuts.
Sous la plaque de béton, une grille en fonte occulte le conduit d'évacuation des eaux de ruissellement qui aboutit depuis des lustres dans la nef de l'ancienne chapelle des Cordeliers,
ensevelie lors de la construction du lycée royal devenu impérial.
Par là j'aipu accéder aux travaux du parking commandité par le maire du moment, un certain Lecuru,pas mauvais bougre mais sacrément dans la merde où l'a enfoncé son apprenti prédécesseur le véto Roumégouse lequel s'est autodissous à force de tenter des tours de force et de se faire des noeuds tout seul.
Cet homme est d'esprit si confus et tarasbicoté que ses discours sont totalement incompréhensibles au commun des mortels.Interrogé récemment à la télévision,les téléspectateurs de tout le pays ont pu en juger: personne n'est en mesure de répéter ce qu'il a dit.Il a récemment invité un ministre qui est venu annoncer que tout le monde pourrait bientôt capter les émissions de la TNT...(AVEC UNE PARABOLE et un décodeur,comme actuellement sur TPS)...Tout le monde a cru entendre,comme lui que tous auraient accès au réseau numérique hertzien(les antennes)TNT,ce qui demandera des années et l'installation de centaines de relais avec l'argent des collectivités comme la une,la deux et la trois!
Bref,j'ai donc visité le chantier qui marche à fond les manettes avec quelques camions de l' ami Célarié,sauf du côté de l'amphitéâtre qui s'amorce dans le futur parking et plonge sous le lycée depuis XX siècles!
Ils ne sont pas prêts de trouver les carcasses des derniers lions et des derniers gladiateurs.Par contre ils verront peut être les traces de Pierre Mas totalement excité par le coming out de son champion,de Laybros et d'Aurélien Pradié distribuant leurs tracts tout autour du trou,ou Veyssouze diffusant son questionnaire pour les futures municipales.Il voudrait bien savoir ce que pourraient bien proposer les socialistes du cru pour refaire vivre l'amphitéâtre,créer de l'emploi et repeupler les cordeliers.Une suggestion:qu'ils y mettent les radicaux survivants,les chevènementistes et autres gaullistes de gauche ou socialistes archaïques et grognons avec les ours pyrénéens!A+!
jack bauer le 16/03/2007 à 21:52:18
en posant ma pétoire sur mes cuisses, j'ai flingué la moitié de mon télégramme. Cette révélation s'adresse à El Magnifico, qui plusieurs fois posa la question politique locale ultime.
jack bauer le 16/03/2007 à 21:50:44
Y paraît qu'en faisant des fouilles, un mystère aurait éclaté: celui de la réponse à ta question restée sans réponse.
marc le 16/03/2007 à 18:08:40
@Bécassine
Pas si bête la bécassine.Oui j'ai posté deux textes trouvés dans les archives.Ils sont de Didier Rigal que j'ai effectivement rencontré cet après midi.Je les ai copiés/collés en posts parce qu'ils confirment ses propos que j'ai repris ci-dessus en fin d'article pour actualiser" un texte un peu sec.Je fais appel à ceux qui en savent beaucoup plus que moi.
marc le 16/03/2007 à 18:03:01
Grâce aux fenêtres réalisées dans les panneaux de chantier, le public peut voir apparaître les différents bâtiments à ciel ouvert. Le nettoyage opéré sur les fondations de l’abside, que l’on apercevait déjà distinctement, a fait apparaître un mur annulaire, positionné entre chaque contrefort, qui venait dans doute renforcer le bâtiment qui n’a pas de fondations en profondeur. On note d’ailleurs des différences de hauteur entre ces murs, comme si l’édifice religieux suivait la pente naturelle du sol. Tout près, un petit bâti, dont les murs en briques avaient été repérés lors du décapage, a été mis au jour ; il pourrait s’agir d’une cave, plus probablement de latrines, c’est du moins la dernière utilisation qui semble en avoir été faite. On retrouve ce type de bâtiments un peu partout sur le chantier.
A l’est du chantier, contre un mur de l’époque gallo-romaine, les archéologues ont trouvé un grand volume de matériaux de construction et de céramiques ; il y aurait également des traces de faune (ossements d’animaux), quelques clous de charpente et un peu de verre. Il s’agirait d’un dépotoir gallo-romain. Un examen approfondi de ces « déchets » de l’histoire apportera des éléments qui, avec bien d’autres, permettront de dater l’occupation du site.
Bécassine le 16/03/2007 à 18:00:40
Dis-moi Marc, tu y étais vraiment ou c'est dans les archives de la Dépêche d'il y a six mois que tu as trouvé celà?
On en parlait dans les autres hebdos il y a presque un an...
Pour ce qui est de l'amphi, datant de JC+1, effectivement tout affleure. D'ailleurs ils sont orientés vers la Mecque. T'avais remarqué. C'est cela la trouvaille plutôt.
(Rions un peu non?...)
marc le 16/03/2007 à 17:53:10
Les archéologues sont très surpris d’avoir une telle lisibilité du site au premier niveau archéologique (premières traces d’occupation visibles), « après un simple terrassement » commente Didier Rigal, responsable des fouilles. « Ce faubourg est extrêmement structuré. On distingue trois rues : un axe Nord - Sud qui prolonge les rues Zola et Caviole de 4 mètres de large, et deux axes Est - Ouest perpendiculaires au précédent qui paraissent de moindre importance. Adossés à ces voieries, on a retrouvé plusieurs éléments bâtis que l’on ne peut pas qualifier pour l’instant. Il y a notamment trois éléments de grande dimension, qui évoquent des constructions du haut Moyen Âge. Pour l’instant, il n’y a pas de mobilier. (…) On a trouvé neuf murs typiques de l’époque gallo-romaine, montés au mortier de chaux… Globalement, la trame urbaine correspond à ce qui a été trouvé lors des fouilles réalisées à l’occasion des travaux au centre hospitalier ».
Voir suite dans l'article ci-dessus,se dégagent l'amphithéâtre et l'église des Cordeliers
velsatis 75 le 16/03/2007 à 17:46:59
Très instructif que tout cela. Oui, il faudrait effectivement prévenir d'une éventuelle suspension. Mais d'ici 3 à 4 mois, car il reste autant de travaux encore à effectuer avant de tout planter. Et gageons que ce n'est pas un gouvernement de droite qui va planter une municipalité de droite... Faut pas rêver les amis.
D'un autre côté, un bulle de verre à l'entrée du parking sous le bras de Gambetta est une riche idée.
GM le 16/03/2007 à 16:52:23
Et toujours sur le registre de l'information: voilà ce qui devrait se passer:
les fouilles vont se poursuivre jusqu'à la certitude de la découverte ( majeure ou pas ) et jusqu'au terme de l'enveloppe prévue au marché passé avec l'INRAP
si c'est pas assez il faudra aller touver un financement supp pour payer ( c'est tout à fait probable ) des fouilles complémentaires ( l'équivalent de cette fameuse seconde tranche conditionnelle qui avait disparue pendant l'appel d'offre ) cette recherche de financement pourrait prendre un certain temps surtout dans cette période avec toutes les échéances électorales prévues: ensuite et en fonction de ce qui aura été trouvé de sa valeur de son état de conservation bref de son intérêt historique , les vestiges majeurs peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement à l'inventaire des monuments historiques .... avec par exemple obligation de préserver / interdiction de poursuivre l'aménagement prévu ou obligation de le modifier etc etc
dans tous les cas il faudra que l'aménageur et les services de l'état se mettent autour d'une table pour "discuter" de la chose.
On n'est pas rendu.....dans tous les cas le rebouchage du trou n'est pas pour demain..... je suis même tenté de dire que ce n'est peut être pas sous le prochain mandat de maire qu'on en verra le bout.
Michel Vaginay (DRAC midi pyrénées ) que j'ai eu l'occasion de rencontrer, disait voici quelques semaines à peine ceci ( ça nous a aussi été écrit ) " nous avons fait le pari qu'aucun des vestiges qui seraient trouvés sur ce site n'aurait assez de "valeur" pour remettre en question le projet d'aménagement prévu )
Il se pourrait bien que le pari des archéologues soit en passe d'être perdu! l'archéologie n'est pas une science exacte.
En attendant, des marchés d'entreprises ont été passés, des marchés d'ingéniérie de contrôle technique de coordination SPS d' OPC aussi ...... et je ne parle pas de celui d'assurance qui est sans doute le seul qui soit à préserver après l'avoir amendé de quelque mise à jour.
On peut s'attendre à ce que l'aménageur informe très prochainement par ordre de service ( à mons avis le plus tôt serait le mieux pour les finances de la ville ) tous les titulaires de marchés de travaux pour leur notifier une interruption de marché pour une période indéfinie.
Sur un aspect strictement archéologique, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu sur le site des éléments de maçonnerie imposants qui semblent organisés suivant des géométries concentriques pour les uns et en arc de cercle pour les autres...comme c'est souvent le cas pour des théatres et amphithéatres. antiques....
mais là je passe la main à des gens largement mieux instruits que moi sur ce sujet très particulier.
Il m'était arrivé d'imaginer une bulle de verre venant se caler sous le bras de Gambetta et abritant l'amphithéatre de l'histoire antique de Cahors; le bistrot du coin se renommer le bar de l'amphithéatre pour accueillir les milliers de touristes surpris de découvrir qu'à Cahors il n'y avait pas que le pont valentré.
GM le 16/03/2007 à 11:16:15
mais je n'ai pas l'intention de disparaître, l'ADEPAF sera même incontournable dans le processus de transformation du site quel que soit la municipalité qui aura en charge de poursuivre ce qui a été éntrepris par le maire actuel: Et puisque je le cite ici, lorsqu'il délare dans le journal aujourd'hui " je n'oublie pas que le tourisme est la première industrie de ce territoire " ....; j'allais dire je le rejoins totalement mais pour être plus prècis je rajoute que c'est mon discours depuis trois ans.
Cahors peut vendre son histoire mais certainement pas un parking souterrain pharaonique de tous points de vue réalisé à une époque ou on parle de la fin du pétrole et surtout du devenir de notre planète
Cahors a la chance de s'être passée d'un parking souterrain, ce sera, vous allez voir sa richesse!
marc le 16/03/2007 à 10:31:53
@GM
Exact.Pardonne moi,j'avais bien lu l'annonce de surprise et je t'en remercie mais j'ai désactivé ce post parce qu'il y avait un carton pour un autre internaute et je ne pouvais pas laisser s'envenimer ces échanges.Cela m'a d'autant surpris que tes contributions sont excellentes et appréciées.Reste s'il te plait sur ce registre.Je ne souhaite pas qu'on s'engueule ici.
@ARROUET
J'aurais aimé écrire ce post,vous l'avez fait avec talent.
ARROUET le 16/03/2007 à 09:44:51
Pôvre Lecuru ! Le premier imbécile venu lui aurait dit qu'il y avait le plus grand risque de découvrir une découverte archéologique en creusant à cet endroit. D'aucun, critiqués d'ailleurs abondamment ici par des camarades bloggers, lui avait conseillé d'aller creuser Place de Gaulle, où la présence d'un sous-sol calcaire lui assurait une certaine tranquilité d'esprit du point de vue archéologique, un accès plus facile pour les automobilistes avec par contre un coût de creusement plus important en raison du caractère du sous-sol. Mais comme chacun le saît, la réalisation de ce parking ne repose pas sur des bases rationnelles mais sur des bases idéologiques... Il faut quand même savoir que c'est désormais la droite, en France, qui raisonne sur des bases idéologiques et chaque problème désormais est traité à travers ce prisme. A Cahors, le parking souterrain fait partie des tables de la loi de droite depuis Mas et consorts... Il n'est pas envisageable soit de mettre en cause l'utilité de ce parking, soit de proposer un autre site. c'est immédiatement un procès en sorcellerie et le bûcher...
Là, je trouve cela rigolo... On va bien rire... avecnotre argent certes, mais au moins on paiera pour rire... Ce qui me fait rire aussi abondamment, c'est le fait que dans le cas ou le Flou Artistique (ou c'est l'autre nom de Bayrou), venait à être élu Président, les lotois ébahis et esbaudis, verraient apparaître leur candidat de rassemblement pour la circonscription de Cahors, rassemblant le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite... Pierre Mas !!! Telle Bernadette à la grotte, voyant apparaître la vierge, nous nous mettrons à genou, nous baisserons le front, tel le fier Sicambre de Clovis, et nosu ferons notre mea culpa, d'avoir si longtemps ignoré la volonté divine... Alors, Saint Pierre Mas, digne représentant du saint Pontife François, nous pardonnera, dans sa grande clémence, nous donnera une balayette et une feuille de laurier, et tous rassemblés, nous irons gratter la découverte archéologique majeure apparue à nos yeux émerveillés. Et le soir, après vêpres, nosu remercierons le saint Pontife (litéralement en latin, celui qui jette des ponts, celui qui rassemble) et celui-ci nous recommandera ne ne plus pêcher, "errare humanum est, sed perseverare diabolicum". Dans ce cas nous serions rejettés dans les ténèbres des limbes...
GM le 16/03/2007 à 09:35:43
Dis donc marc, j'ai annoncé sur ce blog voilà 3 ou 4 jours que l'ADEPAF existait encore et que vous alliez en avoir la preuve, mais mon texte n'est resté que quelques heures en ligne: le webmaster l'a viré sans aucune justification.
faut donc lui dire ( au webmaster ) que s'il veut savoir des choses, faut pas censurer les interventions !
Commentaires
GM le 25/06/2007 à 11:33:35Sur un autre ton Denise s'il te plaît; il y a des informations qui méritent d'être vérifiées avant d'être commentées.
mais ne te fais pas de souçi, il y a plusieurs personnes qui suivent discrêtement mais de très près ce qui se passe du côté de Fénelon. Le trou en effet n'a probablement pas fini de faire parler de lui.
Denise le 25/06/2007 à 11:01:55
c'est quoi ce délire comme quoi les fouilles archéologiques sont parties pour durer 8 mois de plus et qu'il va falloir trouver un million d'euros de plus pour financer ça? ce serait une information tout à fait sérieuse des affaires culturelles.
Et qu'est ce qu'ils foutent les gens de l'ADEPAF si c'est vrai faut vous bouger le fion les mecs puis faut alerter les médias d'urgence.
GM le 14/06/2007 à 11:40:53
au secours ! la web cam qui observe le chantier fénelon vient de choper la cataracte... ( allez donc voir sur le site de la mairie, vous constaterez que ce n'est pas bidon ! ) faut d'urgence faire appel à un ( une ) bonne ophtalmo pour nous traiter ce problème!
GM le 31/05/2007 à 10:48:21
encore lui allez vous dire.... mais oui mais oui .... car comme d'autres j'ai parcouru le canard ce matin, pour y lire que notre maire ne reçoit plus les courriers de l'ADEPAF ... ( la poste n'est plus ce qu'elle était! ) . Pour y lire aussi que cet été la construction du parking serait avancée de moitié: je vous suggère de glisser cet article de presse dans votre agenda papier ou électronique.....histoire d'en reparler en septembre!
GM le 29/05/2007 à 09:18:31
du nouveau....sur la toile! si vous allez sur le site de l'inrap .fr, que vous lanciez une recherche de site archéologique en précisant la région, le département et surtout l'année 2007, vous serez dirigé sur les allées fénelon:quelques lignes explicatives et quelques photos commentées pour faire patienter les plus curieux d'entre nous.
cocotte le 18/05/2007 à 22:23:01
Et ben en voilà une solution :
"faire un parking à vélo souterrain"
Les vélos passeraient bien mieux que les autos dans l'amphithéatre gallo romain ... et ne gêneraient, ainsi garés, en rien à la circulation du boulevard gambetta. Car il est bien vrai que la largeur du-dit boulevard, est quelque peu réduite !
Notre Maire, dans sa grandeur, a en effet penser à l'augmentation massive du tourisme (Lustucru confirme 15% d'augmentation en 2006) et a pour cela fait faire des trottoirs à la dimension de ses prétentions touristiques !
Imaginez une circulation sur 3 voix pour arpenter notre boulevard, la voie lente pour les personnes âgées ou en fauteuil, et les enfants, la voie centrale permettant les dépassements, l'autre étant destinée au sens inverse de la première.
Le bonheur ...
Du vrai Amélie Poulain
GM le 18/05/2007 à 11:57:24
La mairie de Cahors lance cette fois un nouvel appel d'offre pour le marché de coordination SPS dans le cadre de ce projet de parking: bien sur on pense à une procédure de " régularisation " minimale.... les délais d'exécution de ces nouveaux marchés seront de 30 mois .... une fois attribués vérifiés notifiés etc etc .... en clair la mairie espère liver ce parking avec plus de trois ans de retard.
Les cadurciens peuvent donc espérer pouvoir garer leur prochaine auto électrique ou à hydrogène dans un trou à la capacite à l'aspect et au cout insaisissables et qui va forcément aggraver les difficultés de circulation dans Cahors.
détail: une sortie de ce parking se fera ( ils vont se géner ! ) directement par les vomitoires d'un amphithéatre gallo romain. comme ça tout se justifie !
Le boulevard sera splendide mais chaque bicyclette et chaque tentative de créneau va y provoquer un bouchon.....
GM le 07/05/2007 à 17:36:22
Quel imbroglio: le marché de contrôle technique du parc souterrain fénelon a été attribué le 20 avril 2005 .... pourtant la mairie de Cahors lance à nouveau ce mois ci un appel d'offre pour un marché de contrôle technique sur ce même chantier: ( mais si mais si ) ...
ARROUET le 03/05/2007 à 12:02:36
Ah je suis très content de voir notre cher, très cher Maire intervenir ici... et se mettre même en colère lorsqu'on lui demande des comptes ! C'est vrai, quoi ? quel scandal ! On lui reprocherait de tout lancer les projets en même temps, au risque de plonger les finances communales au fond du gouffre, alors qu'elles n'y étaient pas encore tout à fait arrivées , Scandaleux ! On lui reproche les augmentations d'impôts ! Mais de quel droit ? Pour pouvoir discuter des impôts de Cahors, il faut habiter au moins à Lamagdelaine, cela donne le recul nécessaire pour pour juger sainement ! Et puis pour le bilan dont on ne veux assumer que la part réalisation et pas la part dépense, mélangeons allégrement ce qui a été réalisé par la Communauté des Communes et ce qui est réalisé par Cahors. Les Cadurciens sont au moins aussi cons que la moyenne des Français, si ceux -ci ont pu être enfumés depuis 5 ans par talonnette, Lecurru arrivera bien à enfumer aussi bien les cadurciens ! Alors une dernière fois, merci Monsieur le Maire et toutes mes félicitations pour ces trois augmentations consécutives des impôts supérieures à 6 % § Bravo ! Et si vous arriviez à être réelus avec untel bilan, déficit couvert par le bradage du patrimoine, augmentation record du nombre de personnel, endettement record et commune à la limite de la mise sous tutelle, eh bien, vous prouverez que le renouvellement des moeurs politiques n'est pas une nécessité en France.
GM le 03/05/2007 à 10:54:55
a l'heure ou les telespectateurs se remettent à peine du grand débat d'hier entre Ségo & Sarko je reviens vers les blogueurs annoncer que nous espérons des nouvelles de notre trou ( fénelon) prochainement:
on peut en effet supposer que la forme finale possible du parking ( et de sa surface ) , sa capacite qui va sans nul doute revenir à une valeur inférieure à celle qu'elle était avant que le maire ne demande à l'archi de rajouter une trentaine de places, et de fait sa rentabilité promise causent quelques souçi à notre maire.
La cohabitation architecturale entre la face extérieure d'un mur de parking souterrain prévu pour être remblayé ( et donc invisible ) et l'amphithéatre gallo romain pourrait ne pas être aussi évidente que celà.
Silencio se rejouit de la situation c'est son droit, le mien c'est de m'en atrister.....quant à ses conclusions pour les prochaines municipales, disons qu'elles me paraissent prématurées. pour finir j'ai une pensée pour ces deux tiers de son conseil qu'il va jeter..... belle image s'il en est de la politique municipale
silencio le 01/05/2007 à 21:19:22
voilà donc les prochaines municipales qui s'annoncent...le problème c'est qu'à Gauche il y a pléthore de candidats et disons-le, le grand déballage de prétendants. Les uns n'aimant pas les autres, ceux qui détesteront toujours les cosaques, les socialistes qui veulent bouffer les radicaux et inversement, ne parlons pas des coups fourrés..De l'autre côté, il reste Marc LECURU qui va jeter 2/3 de cette liste qui n'était pas la sienne d'ailleurs. Il va aspirer une partie de gens de la société civile cadurcienne, ouvrir même à des personnalités de sensibilités de gauche qui ont par le passé marqué cette ville par leur expérience. Il va aller chercher ces fameux socialistes-centristes qui ont voté bayrou ( et oui, il faut voir la vérité en face..) et il marginalisera le conseiller à la cour des comptes . Pendant ce temps, la gauche se battra pour revendiquer la tête, le mixage au second tour sera une catastrophe et Marc LECURU pourra profiter de ce magma pour remporter la victoire.
Auparavant, car il faut bien tout prévoir, la gauche va canarder la candidate investie par le PS et le PRG, mais celà c'était avant le déconfiture du 6 mai et les engagements d'hier ne concernaient que ceux qui les ont entendus..Le 7 mai, Miquel va lancer sa torpille et les coups vont tomber. du régal tout celà finalement pour les municipales où le parking avance ( et oui les amis !) quand aux nostalgiques du Nanard, nous à la mairie, on s'en passe un peu finalement. On bosse décontract et les cadurciens ne s'en portent pas plus mal !
tryphon le 01/05/2007 à 18:57:34
ainsi qu'une bastille pour les esprits chagrins dans v(n)otre genre
El magnifico le 01/05/2007 à 18:53:06
Merci pour ce rappel salutaire "cocotte". Mais que "silencio" et "lustucru" se rassurent : le grand Yaka à talonette a proposé un plan national de lutte contre la maladie d'Alzeihmer!!!
cocotte le 01/05/2007 à 17:03:39
Tiens, tiens, je me promenais par là et je lis avec attention la réponse de Lustucru faite à Levrai...
Lustucru, bizarre un tel surnom ... sur le coup je me suis dit, c'est pas vrai, le Maire Cadurcien en personne vient poster sur ce blog !
Puis j'ai réfléchi que ce ne pouvait être qu'une taupe, au sens propre comme au figuré ... j'entends par là :
1) quelqu'un qui ne voit pas plus loin que son nez
2) un fouteur de trouble (excusez-moi du terme)
Alors, après le repas, mon esprit s'est laissé aller aux souvenirs ...
LES TRAVAUX :
Lustucru affirme qu'il n'y en a pas eu avant que le dernier Maire de Cahors, M. Lecuru, n'arrive.
Alors pourquoi je me souviens de :
- la création de la médiathèque
- la création du Parc d'exposition
- la création de la Place François Miterrand, dont malheureusement la magnifique glycine a été arrachée tout récemment au détriment de barrières
- la réfection d'une première partie du boulevard Gambetta
- la réfection de la place du Marché
- la pavage de nombreuses rues
- la réfection de la Halle
- la réfection de plusieurs églises de la commune
- la création de l'annexe de la Mairie, rue Wilson
- la réfection de la Cité Bessières (bureaux pour les associations locales, le Palais des congrès)
- le Palais de sports (tout à coté)
- la création de nombreuses terrasses pour nos cafés (remboursables par eux sur 10 ans)
- les fontaines : fontaine musicale, fontaine au fond du bld Gambetta, fond rue St James
- l'école de musique et l'auditorium
- le boulodrome à St Georges
- la Plaine St Mary pour les nomades
- la piscine d'été
- la plaine Cabessut
- la résidence d'Olt
- le parking du Phare
- la réfection de notre magnifique théatre
- la réfection de l'Espace Valentré
- les ateliers municipaux près de laroque-des-arcs
- les serres municipales coté Pradines
- et les Jardins Secrets qui ont été initiés sous M. B.Charles ... ne vous déplaise
...
LE MAIRE ACTUEL A CONTINUE :
- la réfection de la 2nd partie du boulevard, ce qui était prévue par la municipalité sous M. B.Charles
- le pavage du Pont Valentré ... dommage ! ce n'est pas pavé mais galé ... cela fait toute une différence car allez faire rouler des poussettes sur des galets, ou marchez avec des talons ... quoique des galets, ça fait penser à la plage ... c'est vrai puisque nous en sommes si près !!!?!!!
- les berges du Lot : très bonne initiative car ainsi M. Le Maire créé un endroit supplémentaire pour soulager nos toutous adorés, pour un lieu de rencontre et d'abri des SDF, un lieu également de "fumette"
- Médaille européenne pour les fleurs : Bravo ! et vous pouvez dire merci aux contribuables qui l'ont largement payé ... et oui : il a fallu étaler "du bifton" pour héberger, nourrir ... toute la délégation du jury venu en grande pompe
- vous parlez de la station d'épuration : je me rappelles que l'étude avait été faite et payée sous le mandat de M. B.Charles, mais que l'opposition, M. Roumégoux, avait tout fait stopper. Raison invoquée à l'époque : bureau d'études trop cher ... alors ne soyez pas si présomptueux en vous lançant les fleurs que d'autres ont fait pousser (sachant que vous avez fait intervenir le même bureau d'études...)
- et pour en finir : le gouffre du Parking central ... ah ! au départ il s'agissait de gagner 30 places à quel prix, à quel sacrifice ... maintenant il faudra maintenir une partie des vestiges ... donc par déduction : perdre des places de parking (c'est mathématique)
J' EN VIENS MAINTENANT A LA DOULOUREUSE :
En vous faisant partager mes contributions financières personnelles à la commune de Cahors (et oui j'habite moi aussi Cahors ... et pas à Lamagdeleine)
1) Taxe d'habitation - concernant la part commune
de 2001 à 2006, j'ai eu une augmentation financière de 31 %
2) Taxe foncière sur propriété batie
de 2001 à 2006, j'ai eu une augmentation financière de 39 %
70 % d'augmentation sur cinq ans, et ce n'est que la part "commune" je le répète.
COMPARAISON
Ben y'a pas photo ! ma liste est plus longue que la votre et moins couteuse !
Nananère : c'est moi qui est la plus grosse !
Il semble par votre dernière phrase adressée à Levrai que vous méprisez la vérité quand elle vous dérange ... alors vous allez me mépriser aussi ?
Je laisse d'autres voix s'exprimer sur le sujet ...
J'espère aussi que Levrai va répondre à vos propos
LE TOURISME
Vous parlez Lustucru d'une augmentation de 15%, bien sur : chiffre officiel ou officieux de la Mairie, hein !
tryphon le 01/05/2007 à 14:19:02
tu cherches un job?
silencio le 01/05/2007 à 11:55:28
halte au feu ! regardez le score de BAYROU les gards énervés un peu socialisant sur les bords. Cahors est bien un mélange de centristes, qui veulent d'un maire qui sait ce qu'il veut, qui a un bilan, qui sait proner l'honnêteté et l'ouverture et qui dialogue ! Il le prouve en venant là un 1er mai en plus...avec des gens d'ouverture, un bilan assez flatteur sur la fin, le Marc Lecuru peut vous en refiler pour un autre mandat tellement vous êtes empétrés dans vos querelles internes, avec les cousins et alliés d'un jour devenus le lendemain ennemis de toujours ! quand au PC avec 2 %, il va pas vous aider le cosaque...Alors, regardez bien avancer le maire de CAHORS dans les prochaines semaines et vous verrez que rien n'est simple à gauche et que par contre pour lui, son parcours n'est pas si ridicule que çà car il n'y a pas que les bases, les travaux etc...il y a aussi les alliances, les opportunités, le vent de l'histoire, le "j'élimine celui là au profit de tel autre..."
El magnifico le 01/05/2007 à 10:37:26
T'es trop fort , lustucru! Les bases fiscales s'élargissent de 1.8 % puis tu les montes à 4.4%!
Dis-donc, vu tes compétences financières, tu vas finir par piquer la place de Besson, le nouveau consultant senior embauché par Sarko et arraché à la concurrence socialiste!D'ailleurs, je ne comprends pas qu'un type comme Sarko n'a pas encore distingué le Vauban de Cahors et te proposer un maroquin ministériel!
Mais c'est vrai aussi qu'on peut s'amuser à discuter ton bilan ou ton action politique parce que tu viens t'expliquer sur ce blog, et ça, ça se respecte!
El magnifico le 01/05/2007 à 10:37:25
T'es trop fort , lustucru! Les bases fiscales s'élargissent de 1.8 % puis tu les montes à 4.4%!
Dis-donc, vu tes compétences financières, tu vas finir par piquer la place de Besson, le nouveau consultant senior embauché par Sarko et arraché à la concurrence socialiste!D'ailleurs, je ne comprends pas qu'un type comme Sarko n'a pas encore distingué le Vauban de Cahors et te proposer un maroquin ministériel!
Mais c'est vrai aussi qu'on peut s'amuser à discuter ton bilan ou ton action politique parce que tu viens t'expliquer sur ce blog, et ça, ça se respecte!
lustucru le 01/05/2007 à 09:12:45
@levrai
En voilà un qui porte bien mal son pseudo, vu le nombre de contre vérités présentes dans son intervention.
Pour aller du ridicule à l'essentiel : climatisation et bar datent d'une époque bien antérieure; quant à la TV grand écran, il est relié à un ordinateur car ce bureau est un lieu de travail et j'ai fait arrêter l'abonnement à Canal + , là aussi un héritage.
Pour le reste, vous vous plaignez des travaux ! C'est exact qu'en tant que cadurcien, vous n'avez pas dû en voir beaucoup dans les années écoulées, il n'y en avait pas.
Sur la fréquentation touristique, votre remarque sur les "rares" touristes est stupide puisqu'en 2006, elle a augmenté de 15%, chiffres officiels. (Vous êtes d'ailleurs apparemment fâché avec les chiffres puisque les taux augmenteront à Cahors de 4,4% et non de 7). Pour en revenir aux touristes, ce qu'ils viennent voir à Cahors prioritairement, c'est le Pont Valentré, bien sûr, puis les Jardins Secrets. Dommage pour votre argumentation, ils ne viennent pas admirer les bagnoles en centre ville dont vous semblez vous délecter.
Vous voulez des places de parking au centre ville mais surtout pas de travaux, vous faîtes comment ?
Vous voulez une ville plus propre, alors respectez là et respectez ses agents qui ne sont pas uniquement là pour ramasser les merdes de VOS chiens.
Pour ce qui est de ma vie politique future et ce que vous croyez en savoir, je vous laisse à vos délires mais une chose est certaine, on ne pourra pas me reprocher d'avoir rien fait (berges du Lot, station d'épuration,boulevard Gambetta, quartier de la Barre, Cabazat, pont Valentré, toutes les cours d'école avec des aires de jeux, rue Saint Jammes, rue Jean XXII, squares de quartier, nouveaux équipements sportifs à Cabessut, rénovation des stades Desprat et Ilbert, conteneurs enterrés et boutiques à déchets, etc..)et tout cela en 5 ans à peine. J'aurai donc fait ma part de travail. Vous pourrez, en buvant votre champagne, comparer avec l'action de mes prédécesseurs.
Je ne sais, pour en terminer, à quelle prétendue appétance vous faites allusion mais ce genre de petite bassesse ne vous honore pas. Si, toutefois, elle vous procure une satisfaction, sachez que j'en suis heureux pour vous, mais qu"elle ne vous rend pas moins méprisable pour autant.
levrai le 23/04/2007 à 21:22:34
Y'en a marre de ses fouilles !
Qu'est-ce qu'on en a à faire, des rues, des maisons, amphithéatre et autre qui se sont effondrées il y a des décennies.
Moi, je vis aujourd'hui ! Je bosse et transpire tous les jours pour nourrir ma famille ! Je paye mes impôts et j'apprends qu'ils vont encore augmenter, pour ce qui est de la commune de Cahors, de 7% ! La réalité sera plus près du double, je le crains !
Alors !
Stop au gaspillage des deniers publics !
Quelles images, quels souvenirs donne-t-on en cette période estivale aux quelques rares et valeureux touristes :
- des palissades,
- du grillage
- des trottoirs pas finis
- des camions, grues, bulls ... en tout genre
- des vitrines tout le long du boulevard, pleines de poussières. Pas moyen d'un café en terrasse, à cause du bruit et de la poussière ...
- de l'impossibilité de se garer en centre
- des crottes de chien non ramassées par nos éboueurs pourtant nombreux
... et j'en passe
En tant que cadurcien, je n'ai jamais connu Cahors dans un si lamentable état ...
Alors, notre Maire dort-il bien à Lamagdeleine, dans le calme et la sérénité ; son parking privé et réservé derrière la Mairie, lui convient-il ? La climatisation, le bar et la TV grand écran qui prônent dans son immense bureau, sont-ils à sa convenance ?
Qu'il vienne passer quelques nuits en centre ville, qu'ils se rendent compte du mécontentement des citoyens, commerçants.
Quel commerçant n'est pas en chute libre pour son chiffre d'affaires ! Comment vont-ils remonter la pente et quand ?
Dès l'année prochaine, après votre départ, Monsieur Le Maire, je le leur souhaite ....
Vous affirmez déjà votre intention de ne pas vous présenter ... vous faites bien, la veste risquerait d'être un peu trop grande ...
Revenons réalistes, nous ne sommes qu'une modeste ville de moins de 20 000 habitants, n'ayons pas l'ambition des grandes ...
Nous ne possédons ni armée, ni université, ni grosses usines ... les seuls qui nous amènent des euros, ceux sont les touristes ... et nous ne faisons que les malmener et les insiter à ne plus revenir !
Tant que j'y suis : Stop aux fleurs à gogo ... gourmandes en eau alors que nous sommes en pleine lutte nationale contre l'économie d'eau ! c'est une honte ...
Nous sommes nombreux, à ne pas accepter cette façon de gérer notre ville ...
Vivement Mars 2008 que je sabre le champagne (et oui, je n'ai pas la même appétance que vous) pour fêter votre départ
GM le 17/04/2007 à 16:41:26
Je vais faire plaisir à tous ceux qui sont favorables au projet de parking souterrain: à l'heure ou la rumeur circule comme quoi le projet est planté pour cause d'amphi, j'annonce au contraire qu'il n'a jamais été en aussi bonne voie Bien sur le projet devrait se voir réduit ( ça change car tout récemment le maire avait demandé à l'archi de le grossir un peu ) mais des voies d'accès aux engins viennent d'être réalisées, une foreuse se prépare à travailler .... bref attendons nous à voir une grue s'éléver dans le ciel d'un moment à l'autre
GM le 02/04/2007 à 14:24:28
Aujourd'hui le site était truffé de très jeunes archéologues casqués... vu la fragilité au vent de la cloture bardée qui passe son temps à se vautrer, c'était non seulement obligatoire mais aussi recommandé de se protéger le crâne... mais quand je pense qu'ils ( les chefs ) nous ont tous baratiné au prétexte que la construction des parois périmétrales était un préalable - pour raisons évidentes de sécurité - à la reprise des fouilles...salades et foutage de gueuleque tout ça!
ARROUET le 02/04/2007 à 13:26:12
J'ai trouvé assez scandaleux de la part de l'arracheur de dents d'insulter ce brave et honnête Jean Milhau sur son projet en cours de finition d'hôtel du Département !!! Lui qui a eu une gestion financière aussi sage et aussi saine se faire attaquer par ce jean foutre !!! c'est vraiment un comble !
GM le 30/03/2007 à 11:39:54
Ouais, je sais, vous allez me dire que le rôle d'un Maire c'est aussi de rafraichir la mémoire de son opposition, mais ça fait rien, j'aurais préfèré qu'il nous parle des amphi de Saintes, Gennes, Fourvières de Pula de Pompéi de Grand ( En 1995 , une couverture de gradins en bois a été installée dans un souci de préservation. Il y a aujourd'hui 4 500 places disponibles pour des spectacles, afin de redonner vie au site gallo-romain. ) ou encore Carthage plutôt que du bureau à Miquel
GM le 30/03/2007 à 10:43:29
j'ai fait hier une brève appartition dans la salle du conseil municipal pour y entendre le maire qui, dans le cadre de son projet de parking, a bien souligné que celui du phare était déficitaire et que le palais princier en finition à regourd allait couter largement plus cher que le projet fénelon: Il a sans doute raison, mais ça colle le bourdon d'entendre un élu chercher à justifier ses choix en les comparant non pas à ce qui se fait de mieux mais à ce qui s'est fait ( dans le passé ) de pas bien ,de mal et ou de pire..... on peut du coup y trouver comme message que le projet Fénelon est à classer dans la catégorie du moins pire.....
C'est vrai qu'il fut un temps ou le parking Fénelon était facilement comparé à celui de Montauban
mais à montauban ils ont eux aussi leurs berlinoises, mais supoudrées d 'arsenic jusqu'à "plomber " d'un étage le projet.
Gambetta le 28/03/2007 à 14:37:14
revenons à l'Histoire. Je fais partie de celle-là. On m'avait mis là, fier et tronant du haut de mon socle. On m'a déplacé par la volonté aveugle de quelques politicards en mal de conquêtes d'espaces, sous le prétexte d'en faire profiter autrui...Sous mes pieds, les cahorsins avaient jadis tenu l'agora, sont venus ici évoquer l'avenir, partager la vie et dire le présent. L'eau de la rivière est venue se mêler au feu de la vie. J'avais clamé l'absurdité de me toucher d'un poil car je savais que je gardais un trésor sous mes pieds. Muet je suis resté pendant de très longues années. Et lorsque j'ai causé, personne n'a relayé mes hires. Vous avez là maintenant, sous vos yeux, les bijoux de cette Ville. J'en suis un à moi tout seul et voilà qu'il faut que j'en partage la renommée avec ce site qui n'en est qu'à ses débuts dans les découvertes. Que celui qui est venu se frotter à ma tête avec la nacelle en tire les conclusions. Lui et ses fidéles qui se sont tant réunis pour sacrifier cet espace. Aux autres qui l'ont précédé, j'avais déposé dans le coffre du Musée, à côté de mon oeil en verre, ce lourd secret dans un testament. Le père de l'Europe puis le pharmacien ensuite n'ont pas osé ce sacrilège. Je leur en suis reconnaissant. Que ceux qui ont osé, bravant la vindicte populaire, insultant ainsi l'Histoire, refusant d'écouter la sagesse d'un peuple et les ripostes glorieuses de quelques uns, se pament d'avoir eu la chance de découvrir ce trésor et fassent en sorte, pour les générations futures, que CAHORS devienne aussi célèbre qu'ARLES et NIMES ! Vous héritez de nouveau d'un fabuleux trésor. Gambetta, le Pont Valentré, le Musée Henri Martin...Vous voulez quoi encore ?
GM le 28/03/2007 à 11:09:40
Ce ne sont pas les politiques qui ont la solution; ils n'ont que le pouvoir de réaliser des choix.
Cest bien là le vrai problème: une fois élus ils se prennent souvent pour Dieu et croient avoir acquis en même temps que le fauteuil de patron le monopole des bonnes idées ce qui est à la fois prétentieux et faux.
Vient ensuite la tentation de l'usage immodéré du pouvoir qui les conduit (parfois) à faire passer leur dignité et l'image du chef en priorité devant la sagesse et le bon sens...
Ce que je dis ne s'adresse pas à une personne ni à une tendance politique particulière. Il est des exemples de toutes les couleurs.
Clément de Magny le 28/03/2007 à 09:58:30
Merci GM cette fois-ci on avance.
Peut on espérer entendre ou lire ce soir au conseil municipal,demain dans la presse ou à la radio,les candidats au fauteuil de maire de Cahors,et le maire actuel sont prêts à collaborer(vilain mot,mais belle action)dans l'intérêt supérieur de Cahors?
Collaborer pour trouver des solutions au problème de la sauvegarde du patrimoine d'une part et du parking d'autre part.Cahors ne peut pas être la seule ville du monde occidental à n'avoir qu'un parking aérien dans l'hyper centre,ce problème ne ne peut être résolu avec les seules bonnes initiatives des parkings de dissuasion(Lecuru) et les bus urbains(Charles).
L'intérêt supérieur de la ville exige que les élus et les candidats de droite et de gauche prennent ces deux problèmes à bras le corps afin de le résoudre ensemble.
La solution ne viendra pas de M.Miquel et du conseil général qui a tout intérêt à laisser pourrir en espérant tirer les marrons du feu,comme il le fait pour l'aérodrome de Cahors et pour la zone d'activités, de Cahors sud.C'est lui ou le chaos.
Bernard,Marc, Dominique,Serge,Jean-Marc,Rolland,
Michel,...les cadurciens vous écoutent!
GM le 28/03/2007 à 09:28:50
quand je dis " projet très éloigné " il faut comprendre " très différent " ( dimmensions capacité organisation intérieure cout position exacte etc etc )
GM le 28/03/2007 à 09:24:07
Pour Clément de Magny: ce n'est pas parce qu'on s'est fourvoyé dans une mauvaise direction qu'il faut poursuivre l'erreur jusqu'à l'irréparable.
Pour bien comprendre la situation il faut se reporter à la législation en vigueur qui dit:
Les sites archéologiques les plus remarquables, qu’ils soient visibles en surfaces ou totalement enfouis, peuvent profiter des mesures de sauvegarde prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques au même titre que le patrimoine bâti. Ils peuvent donc être classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire et bénéficient alors de toutes les dispositions figurant dans la législation sur les monuments historiques.
"L'immeuble classé [parmi les monuments historiques] ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le minstre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier " (article 9 de la loi de 1913 et article 3 du décret du 14 juin 1996).
En conclusion; on doit se rendre à l'évidence; dès lors qu'il y a découverte majeure, l'aménageur ne maitrise plus à lui tout seul la situation:il faudra donc en priorité décider de jusqu'ou on va fouiller, de quelle façon préserver au mieux l'intégrité des vestiges, probablement meme comment les restaurer pour les rendre " présentables " et les mettre en valeur, sans doute trouver des financements complémentaires, mettre à l'étude le projet architectural qui intègrera un ou plusieurs vestiges ( n'oublions pas qu'il n'y a pas que cette amorce d'amphithéatre le site en est truffé! ); se demander ensuite si ce projet supporte et autorise un autre projet du type parking souterrain à proximité immédiate etc....
Quand bien meme ce serait le cas, il conviendrait alors de déposer un nouveau permis ( après mise en compétition de nouvelles équipes d'ingéniérie ) puisque il s'agirait alors d'un tout autre projet très éloigné du premier.
Bref cessons de nous égarer, c'est plus que du retard que j'annonce car c'est une chance inespérée pour Cahors que de posséder de tels trésors.... ayons la sagesse de tirer un trait sur CE projet de parking et de regarder un peu plus loin pour essayer d'imaginer Cahors qui aurait troqué e une boite en béton qui pue le monoxyde de carbone contre un théatre de verdure conduisant à un site historique avec comme pièce majeure son amphi gallo romain .
Anus horribilis le 28/03/2007 à 08:30:12
Si les découvertes se révèlent aussi décisives sur le plan archéologique, alors il faudra continuer les fouilles et raser l'office de tourisme, la mairie etc????
Clément de Magny le 27/03/2007 à 23:25:12
Parking:le vin est tiré il faut le boire!
Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la ville:un trou et des découvertes archéologiques peut-être majeures, le chantier va prendre du retard.Beaucoup nous dit GM qui a l'air bien informé.
Un parking plus petit ou décalé disent les uns.Impossible sans retard disent les autres.
Une coque de verre pour les touristes proposent les uns.Pas de parking répondent les autres.
Une chance pour Cahors dit le Maire.Catastrophe disent les autres.
Bon c'est très dommage mais les arbres sont arrachés,le vin est tiré.Ne faudrait-il pas le boire?
Même si vous êtes en désaccord sur la nécessité du parking et sur son emplacement,connerie ou pas c'est fait.Qui va payer de toute façon?
Ne faudrait il pas un moratoire, une réunion de tous pour sortir du trou?Sauver ce qui peut l'être,protéger ce qui doit l'être,trouver une solution en confiant le parking à venir à une société privée pour désendetter la ville,s'entendre pour le plus grand profit des cadurciens ne serait-ce pas une bonne carte pour de futures municipales?
Faites passer l'intérêt général avant vos querelles.Les cadurciens vous en seront reconnaissants.
gambetta le 24/03/2007 à 21:24:40
Comment ne pas clamer ma révolte devant le silence, que dis-je la trahison, de tous ceux qui n'ont pas voulu entendre mes suppliques ? J'étais là haut, juché sur mon socle. J'entendais tout de ce Cahors qui rale, je voyais les uns et les autres dire et médire, faire et défaire des stratégies. J'ai crié, hurlé, tenté de soulever ce peuple contre ma descente sous le prétexte que ce parking voulu à la gloire du Maire n'était qu'une machinerie à béton. De ces progrès que l'Homme, avec le temps, a su dompter. Sauf que depuis des lustres, j'étais là pour protéger cette chape de béton comme un guetteur. Les boches m'ont déjà piqué les canons jadis...Même avec un oeil ouvert, je veille et surveille. Je savais que dessous ma place, il y avait l'Histoire. Celle de cette ville. Et personne n'a voulu me croire. Me comprendre. M'entendre. On m'a coupé ma treille. Silence ! On m'a enlevé de mon socle. Silence ! Pire, le maire est venu me narguer, me toiser du haut de sa nacelle. Pas un écho chez les Cadurciens. Moi qui ait soulevé tant de révoltes jadis, qui ait provoqué mes ennemis à la chambre des députés, je vous maudis de m'avoir laissé seul. Je suis désormais les pieds sur le pavé, tronant sur une "tribune" de fortune. Que va t-on faire de moi ? Ces idiots ont tellement de questions à répondre, d'interrogations à régler, de fric à trouver que je vais encore passer du temps sur cet échafaudage de fortune. Mais n'avais-je pas dit précédemment que celui qui prendrait le risque de me descendre de mon socle serait à son tour descendu de son trône ? Que l'on me relise. Et que l'on me dise si je n'avais pas finalement raison ?
GM le 24/03/2007 à 10:11:41
La dépêche l'annonce ce matin: il s'agit bien sur d'un amphithéatre,(les archéologues l'ont su très vite) mais " on " a voulu faire perdurer un faux suspens.
Un amphi et pas un petit: le rayon de courbure des vestiges traduit un édifice qui en dira long sur la vilel qu'était Cahors à l'époque Gallo Romaine.
On ne sait pas encore sous quelle forme les vestiges devront être conservés et mis en valeur mais on nous annonce qu'une cohabitation site touristique historique et béton d'un parking rétréci n'est pas à exclure.
Sur le sujet l'encre n'est donc pas prête de cesser de couler....il nous en reste sous le coude!
GM le 21/03/2007 à 10:08:12
quelle rigolade ce matin en lisant un hebdo d'informations locales: on peut y lire que quelque soit l'intérêt des vestiges mis à jour le parking se fera quand même quitte à le réduire de 458 ( sa capacité prévue au projet ) à 350 voir 300 ..... tout ça d'un simple coup de ratures suir les plans.... On marche sur la êêtete: et pour des tas de raisons; cette fois je n'en donne qu'une !
Un parking, c'est des travées de bagnoles, derrière ou entre ces travées de bagnoles, ce sont des allées de circulation: et l'ensemble dans une foret de poteaux et de poutres béton :vu que le projet est organisé en longueur - sur le principe de 4 rangées de bagnoles ( deux sur le périmètre extérieur et deux en vis à vis au centre ) pour deux allées de circulation - ce qui est une solution " optimisée ", le réduire en largeur semble quasi impossible car on friserait alors un projet totalement irrationnel, et le réduire en longueur dans les proportions de plusieurs dizaines de mètres ( emprise des vestiges gallo romains mis à jour ) , ce serait presque pire:
souvenons nous que le projet initial de l'Architecte Nebout faisait 426 places, que le Maire de Cahors lui a demandé de l'agrandir à 458 pour le déclarer vainqueur ....sans compter que le programme du concours portait sur un parking de plus ou moins 500 places.
sur l'aspect administratif .... modifier un projet dans de telles proportions ( dimmensions position capacité etc ) ressemble tout à fait à un autre projet.
Pierre-Paul Riquet le 20/03/2007 à 23:11:26
cher Arrouet vous avez perdu le sens de l'orientation! ou vous êtes toulousain!
Pierre Paul Riquet, c'est moi,affublé d'une redigote,de bas de soie et de cheveux de gonzesse . je montre toujours le quartier des putes,allez disons plutôt des péripatétitiennes.
Léon, mon pote,cadurcien montre toujours,je rends cet hommage à Lustucru- qui rentre de Normandie cette nuit où il a conduit des lascars de Bégoux et quelques gazettiers visiter un centre de la seconde chance-lustucru donc a laissé Léon dans le bon sens.Il montre le nord Est et l'ennemi,
l'office de tourisme,la rue Wilson où il est né,plus à l'ouest ,le lycée clément Marot,le Palais d'été du gouverneur(oh!pardon!)
ARROUET le 20/03/2007 à 15:25:27
Il est une tradition, dans chaque ville, que la statue d'un grand personnage local indiquait d'un geste large, non l'avenir radieux qui attendait les pieds qui marcherait dans le chemin du progrès en serrant les mains de la prospérité, mais tout simplement le quartier ou se tenaient quelques maisons mal famées... Ainsi à Toulouse, Pierre Paul Riquet en haut des allées Jean Jaurès (si cher au coeur de Sarkozy qu'il na pas encore pensé baptiser une rue de neuilly de ce nom...) indiquait tout bonnement la direction du quartier des prostituées. Il paraît que Gambetta, à Cahors signalait la présence d'une bonne Maison dans le quartier des badernes, maison que je n'ai pas eu le bonheur de connaître. Mais voilà que nos Maires sont maintenant des pisses-froid et ils modifient l'emplacement où nos grands hommes sont plantés pour faire mentir cette vieille légende... Ainsi PPR, à Toulouse a été subtilement changé de place de manière à ce que sa main indique une direction sans intérêt tandis que notre Gambetta indique maintenant la direction de la Caisse d'épargne de la Rue Clémenceau... Honte à toi baudis, couvre toi le front de cendres Lecuru !!!
GM le 20/03/2007 à 14:03:52
c'est un peu ça que j'ai voulu dire oui....
CLEM le 20/03/2007 à 11:55:14
Ou bien on le fait ailleurs !!!
GM le 20/03/2007 à 11:52:29
vous me connaissez comme étant un farouche opposant à CE projet de parking, pour autant je dois admettre ( même s'il m'a fallu boire un grand verre pour l'avaler ) que c'est grâce à l'entêtement aveugle du maire actuel que ces trésors archéologiques surgissent du passé.
Ce que je digère encore moins bien c'est qu'on nous ait raconté des salades berlinoises pour avoir la bénédiction à commencer le chantier de bâtiment celui là, c'est aussi qu'on ait signé les marchés d'entreprises dans la précipitation .....
aujourd'hui la priorité absolue sera de dire comment poursuivre les fouilles archéologiques sans " trop déborder sur ce qui est prévu au titre du marché de gros œuvre, ensuite comment mettre en valeur les vestiges de valeur et sous quel projet architectural, enfin on se posera la question du stationnement des bagnoles à Cahors.
A savoir qu'on de "déplace" pas un projet ne serait ce que de 20 mètres comme ça: faut déposer un nouveau permis ou au mieux un modificatif; faire des fouilles archéologiques à l'endroit de la nouvelle implantation....... adapter les marchés par avenants si c'est pas en passer de nouveaux après mise en concurrence.....
bref c'est un peu comme l'histoire du boulevard dont certains disent qu'il marche bien en sens unique et qu'on devrait le laisser ainsi:
.... il se trouve que toutes les études que tous les marchés ont été passés pour un boulevard à double sens, que tout à été dimmensionné étudié et prévu dans cet objectif final: alors faisons nous à l'idée que c'est à double sens qu'il sera et oublions tout le reste.
"on" ne peut réaliser un projet que comme il a été prévu, ou alors ça devient un autre projet: dans ce cas on abandonne le premier et on en étudie un autre.
Donc, soit le projet de parking se fait là ou il était prévu, soit on déclare un" faux départ " , on paye les factures et on recommence tout depuis le début.
CLEM le 20/03/2007 à 10:22:05
Vraiment, heureusement que la décision de faire ce parking a été prise !!! Sinon nous n'aurions jamais pu faire cette découverte !!!
Citation un peu exagérée de notre bon Maire qui nous apprend ici qu'en fait les travaux n'avaient pour but véritable que de permettre des fouilles archéologiques sérieuses du sous sol cadurcien...
C'est là que l'on peut faire les reproches les plus sérieux à Jean Milhau et à son successeur d'avoir choisi comme site du nouveau Conseil général, un endroit totalement dépourvu de vestiges archéologiques !!! Quels incompétents !
Pierre Paul Riquet le 18/03/2007 à 23:35:51
Mon expérience de perceur de canaux m'a poussé à pénétrer à "Padirac",le boyau qui s'ouvre dans la cour du collège Gambetta,sous la cour d'honneur contre la galerie qui conduit au bureau du principal.C'est là que les plus anciens du Lycée enfermaient autrefois les bizuts.
Sous la plaque de béton, une grille en fonte occulte le conduit d'évacuation des eaux de ruissellement qui aboutit depuis des lustres dans la nef de l'ancienne chapelle des Cordeliers,
ensevelie lors de la construction du lycée royal devenu impérial.
Par là j'aipu accéder aux travaux du parking commandité par le maire du moment, un certain Lecuru,pas mauvais bougre mais sacrément dans la merde où l'a enfoncé son apprenti prédécesseur le véto Roumégouse lequel s'est autodissous à force de tenter des tours de force et de se faire des noeuds tout seul.
Cet homme est d'esprit si confus et tarasbicoté que ses discours sont totalement incompréhensibles au commun des mortels.Interrogé récemment à la télévision,les téléspectateurs de tout le pays ont pu en juger: personne n'est en mesure de répéter ce qu'il a dit.Il a récemment invité un ministre qui est venu annoncer que tout le monde pourrait bientôt capter les émissions de la TNT...(AVEC UNE PARABOLE et un décodeur,comme actuellement sur TPS)...Tout le monde a cru entendre,comme lui que tous auraient accès au réseau numérique hertzien(les antennes)TNT,ce qui demandera des années et l'installation de centaines de relais avec l'argent des collectivités comme la une,la deux et la trois!
Bref,j'ai donc visité le chantier qui marche à fond les manettes avec quelques camions de l' ami Célarié,sauf du côté de l'amphitéâtre qui s'amorce dans le futur parking et plonge sous le lycée depuis XX siècles!
Ils ne sont pas prêts de trouver les carcasses des derniers lions et des derniers gladiateurs.Par contre ils verront peut être les traces de Pierre Mas totalement excité par le coming out de son champion,de Laybros et d'Aurélien Pradié distribuant leurs tracts tout autour du trou,ou Veyssouze diffusant son questionnaire pour les futures municipales.Il voudrait bien savoir ce que pourraient bien proposer les socialistes du cru pour refaire vivre l'amphitéâtre,créer de l'emploi et repeupler les cordeliers.Une suggestion:qu'ils y mettent les radicaux survivants,les chevènementistes et autres gaullistes de gauche ou socialistes archaïques et grognons avec les ours pyrénéens!A+!
jack bauer le 16/03/2007 à 21:52:18
en posant ma pétoire sur mes cuisses, j'ai flingué la moitié de mon télégramme. Cette révélation s'adresse à El Magnifico, qui plusieurs fois posa la question politique locale ultime.
jack bauer le 16/03/2007 à 21:50:44
Y paraît qu'en faisant des fouilles, un mystère aurait éclaté: celui de la réponse à ta question restée sans réponse.
marc le 16/03/2007 à 18:08:40
@Bécassine
Pas si bête la bécassine.Oui j'ai posté deux textes trouvés dans les archives.Ils sont de Didier Rigal que j'ai effectivement rencontré cet après midi.Je les ai copiés/collés en posts parce qu'ils confirment ses propos que j'ai repris ci-dessus en fin d'article pour actualiser" un texte un peu sec.Je fais appel à ceux qui en savent beaucoup plus que moi.
marc le 16/03/2007 à 18:03:01
Grâce aux fenêtres réalisées dans les panneaux de chantier, le public peut voir apparaître les différents bâtiments à ciel ouvert. Le nettoyage opéré sur les fondations de l’abside, que l’on apercevait déjà distinctement, a fait apparaître un mur annulaire, positionné entre chaque contrefort, qui venait dans doute renforcer le bâtiment qui n’a pas de fondations en profondeur. On note d’ailleurs des différences de hauteur entre ces murs, comme si l’édifice religieux suivait la pente naturelle du sol. Tout près, un petit bâti, dont les murs en briques avaient été repérés lors du décapage, a été mis au jour ; il pourrait s’agir d’une cave, plus probablement de latrines, c’est du moins la dernière utilisation qui semble en avoir été faite. On retrouve ce type de bâtiments un peu partout sur le chantier.
A l’est du chantier, contre un mur de l’époque gallo-romaine, les archéologues ont trouvé un grand volume de matériaux de construction et de céramiques ; il y aurait également des traces de faune (ossements d’animaux), quelques clous de charpente et un peu de verre. Il s’agirait d’un dépotoir gallo-romain. Un examen approfondi de ces « déchets » de l’histoire apportera des éléments qui, avec bien d’autres, permettront de dater l’occupation du site.
Bécassine le 16/03/2007 à 18:00:40
Dis-moi Marc, tu y étais vraiment ou c'est dans les archives de la Dépêche d'il y a six mois que tu as trouvé celà?
On en parlait dans les autres hebdos il y a presque un an...
Pour ce qui est de l'amphi, datant de JC+1, effectivement tout affleure. D'ailleurs ils sont orientés vers la Mecque. T'avais remarqué. C'est cela la trouvaille plutôt.
(Rions un peu non?...)
marc le 16/03/2007 à 17:53:10
Les archéologues sont très surpris d’avoir une telle lisibilité du site au premier niveau archéologique (premières traces d’occupation visibles), « après un simple terrassement » commente Didier Rigal, responsable des fouilles. « Ce faubourg est extrêmement structuré. On distingue trois rues : un axe Nord - Sud qui prolonge les rues Zola et Caviole de 4 mètres de large, et deux axes Est - Ouest perpendiculaires au précédent qui paraissent de moindre importance. Adossés à ces voieries, on a retrouvé plusieurs éléments bâtis que l’on ne peut pas qualifier pour l’instant. Il y a notamment trois éléments de grande dimension, qui évoquent des constructions du haut Moyen Âge. Pour l’instant, il n’y a pas de mobilier. (…) On a trouvé neuf murs typiques de l’époque gallo-romaine, montés au mortier de chaux… Globalement, la trame urbaine correspond à ce qui a été trouvé lors des fouilles réalisées à l’occasion des travaux au centre hospitalier ».
Voir suite dans l'article ci-dessus,se dégagent l'amphithéâtre et l'église des Cordeliers
velsatis 75 le 16/03/2007 à 17:46:59
Très instructif que tout cela. Oui, il faudrait effectivement prévenir d'une éventuelle suspension. Mais d'ici 3 à 4 mois, car il reste autant de travaux encore à effectuer avant de tout planter. Et gageons que ce n'est pas un gouvernement de droite qui va planter une municipalité de droite... Faut pas rêver les amis.
D'un autre côté, un bulle de verre à l'entrée du parking sous le bras de Gambetta est une riche idée.
GM le 16/03/2007 à 16:52:23
Et toujours sur le registre de l'information: voilà ce qui devrait se passer:
les fouilles vont se poursuivre jusqu'à la certitude de la découverte ( majeure ou pas ) et jusqu'au terme de l'enveloppe prévue au marché passé avec l'INRAP
si c'est pas assez il faudra aller touver un financement supp pour payer ( c'est tout à fait probable ) des fouilles complémentaires ( l'équivalent de cette fameuse seconde tranche conditionnelle qui avait disparue pendant l'appel d'offre ) cette recherche de financement pourrait prendre un certain temps surtout dans cette période avec toutes les échéances électorales prévues: ensuite et en fonction de ce qui aura été trouvé de sa valeur de son état de conservation bref de son intérêt historique , les vestiges majeurs peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement à l'inventaire des monuments historiques .... avec par exemple obligation de préserver / interdiction de poursuivre l'aménagement prévu ou obligation de le modifier etc etc
dans tous les cas il faudra que l'aménageur et les services de l'état se mettent autour d'une table pour "discuter" de la chose.
On n'est pas rendu.....dans tous les cas le rebouchage du trou n'est pas pour demain..... je suis même tenté de dire que ce n'est peut être pas sous le prochain mandat de maire qu'on en verra le bout.
Michel Vaginay (DRAC midi pyrénées ) que j'ai eu l'occasion de rencontrer, disait voici quelques semaines à peine ceci ( ça nous a aussi été écrit ) " nous avons fait le pari qu'aucun des vestiges qui seraient trouvés sur ce site n'aurait assez de "valeur" pour remettre en question le projet d'aménagement prévu )
Il se pourrait bien que le pari des archéologues soit en passe d'être perdu! l'archéologie n'est pas une science exacte.
En attendant, des marchés d'entreprises ont été passés, des marchés d'ingéniérie de contrôle technique de coordination SPS d' OPC aussi ...... et je ne parle pas de celui d'assurance qui est sans doute le seul qui soit à préserver après l'avoir amendé de quelque mise à jour.
On peut s'attendre à ce que l'aménageur informe très prochainement par ordre de service ( à mons avis le plus tôt serait le mieux pour les finances de la ville ) tous les titulaires de marchés de travaux pour leur notifier une interruption de marché pour une période indéfinie.
Sur un aspect strictement archéologique, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu sur le site des éléments de maçonnerie imposants qui semblent organisés suivant des géométries concentriques pour les uns et en arc de cercle pour les autres...comme c'est souvent le cas pour des théatres et amphithéatres. antiques....
mais là je passe la main à des gens largement mieux instruits que moi sur ce sujet très particulier.
Il m'était arrivé d'imaginer une bulle de verre venant se caler sous le bras de Gambetta et abritant l'amphithéatre de l'histoire antique de Cahors; le bistrot du coin se renommer le bar de l'amphithéatre pour accueillir les milliers de touristes surpris de découvrir qu'à Cahors il n'y avait pas que le pont valentré.
GM le 16/03/2007 à 11:16:15
mais je n'ai pas l'intention de disparaître, l'ADEPAF sera même incontournable dans le processus de transformation du site quel que soit la municipalité qui aura en charge de poursuivre ce qui a été éntrepris par le maire actuel: Et puisque je le cite ici, lorsqu'il délare dans le journal aujourd'hui " je n'oublie pas que le tourisme est la première industrie de ce territoire " ....; j'allais dire je le rejoins totalement mais pour être plus prècis je rajoute que c'est mon discours depuis trois ans.
Cahors peut vendre son histoire mais certainement pas un parking souterrain pharaonique de tous points de vue réalisé à une époque ou on parle de la fin du pétrole et surtout du devenir de notre planète
Cahors a la chance de s'être passée d'un parking souterrain, ce sera, vous allez voir sa richesse!
marc le 16/03/2007 à 10:31:53
@GM
Exact.Pardonne moi,j'avais bien lu l'annonce de surprise et je t'en remercie mais j'ai désactivé ce post parce qu'il y avait un carton pour un autre internaute et je ne pouvais pas laisser s'envenimer ces échanges.Cela m'a d'autant surpris que tes contributions sont excellentes et appréciées.Reste s'il te plait sur ce registre.Je ne souhaite pas qu'on s'engueule ici.
@ARROUET
J'aurais aimé écrire ce post,vous l'avez fait avec talent.
ARROUET le 16/03/2007 à 09:44:51
Pôvre Lecuru ! Le premier imbécile venu lui aurait dit qu'il y avait le plus grand risque de découvrir une découverte archéologique en creusant à cet endroit. D'aucun, critiqués d'ailleurs abondamment ici par des camarades bloggers, lui avait conseillé d'aller creuser Place de Gaulle, où la présence d'un sous-sol calcaire lui assurait une certaine tranquilité d'esprit du point de vue archéologique, un accès plus facile pour les automobilistes avec par contre un coût de creusement plus important en raison du caractère du sous-sol. Mais comme chacun le saît, la réalisation de ce parking ne repose pas sur des bases rationnelles mais sur des bases idéologiques... Il faut quand même savoir que c'est désormais la droite, en France, qui raisonne sur des bases idéologiques et chaque problème désormais est traité à travers ce prisme. A Cahors, le parking souterrain fait partie des tables de la loi de droite depuis Mas et consorts... Il n'est pas envisageable soit de mettre en cause l'utilité de ce parking, soit de proposer un autre site. c'est immédiatement un procès en sorcellerie et le bûcher...
Là, je trouve cela rigolo... On va bien rire... avecnotre argent certes, mais au moins on paiera pour rire... Ce qui me fait rire aussi abondamment, c'est le fait que dans le cas ou le Flou Artistique (ou c'est l'autre nom de Bayrou), venait à être élu Président, les lotois ébahis et esbaudis, verraient apparaître leur candidat de rassemblement pour la circonscription de Cahors, rassemblant le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite... Pierre Mas !!! Telle Bernadette à la grotte, voyant apparaître la vierge, nous nous mettrons à genou, nous baisserons le front, tel le fier Sicambre de Clovis, et nosu ferons notre mea culpa, d'avoir si longtemps ignoré la volonté divine... Alors, Saint Pierre Mas, digne représentant du saint Pontife François, nous pardonnera, dans sa grande clémence, nous donnera une balayette et une feuille de laurier, et tous rassemblés, nous irons gratter la découverte archéologique majeure apparue à nos yeux émerveillés. Et le soir, après vêpres, nosu remercierons le saint Pontife (litéralement en latin, celui qui jette des ponts, celui qui rassemble) et celui-ci nous recommandera ne ne plus pêcher, "errare humanum est, sed perseverare diabolicum". Dans ce cas nous serions rejettés dans les ténèbres des limbes...
GM le 16/03/2007 à 09:35:43
Dis donc marc, j'ai annoncé sur ce blog voilà 3 ou 4 jours que l'ADEPAF existait encore et que vous alliez en avoir la preuve, mais mon texte n'est resté que quelques heures en ligne: le webmaster l'a viré sans aucune justification.
faut donc lui dire ( au webmaster ) que s'il veut savoir des choses, faut pas censurer les interventions !